1650/2023-284358(2) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 29 ноября 2023 года 

по делу А33-14565/2022 Красноярск

29 ноября 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  "Фондинвест" удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПК Модуль" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик "Фондинвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  200 000 руб. неустойки, 13 860 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик "Фондинвест" в остальной части отказать.  

Иск общества с ограниченной ответственностью "ПК Модуль" удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик "Фондинвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "ПК Модуль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  892 998,69 руб. долга, 20 860 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.   

Произвести зачет требований по первоначальному исковому заявлению и встречному  исковому заявлению. Взыскать в результате зачета встречных требований с общества с  ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Фондинвест" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "ПК Модуль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 692 998,69 руб. денежных средств,  7 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.   

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова