АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Воронеж Дело № А14-60/2020  «25» июня 2020г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола помощником судьи Есиповой Н.М., секретарем  судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Балткрансервис Северо- Запад», г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные дорожные  машины механизмы», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование  чужими денежными средствами  

по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Строительные дорожные  машины механизмы», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Балткрансервис Северо- Запад», г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить полностью. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительные дорожные машины механизмы», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Балткрансервис Северо-Запад», г. Санкт-Петербург  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 670 838,29руб.  неосновательного обогащения, 9 063,72руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами, проценты с 26.06.2020 на сумму долга из  размера ключевой ставки, действующей в соответствующие периоды  

времени, по день фактического исполнения обязательства, 29 807,26руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Встречный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Балткрансервис Северо-Запад», г. Санкт-Петербург (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительные дорожные машины механизмы», г.  Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 629 870,21руб.  неустойки, 10 632руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительные дорожные машины механизмы», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Балткрансервис Северо-Запад», г. Санкт-Петербург  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 050 031,80руб. задолженности,  19 175,26руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Балткрансервис Северо-Запад», г. Санкт-Петербург (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 284,74руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова