5_32951614 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-11724/22-5-84

г. Москва

12 августа 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлопотиной Ю.С. рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ГВСУ-Спецмонтаж» (125438, город  Москва, 4-й Лихачёвский переулок, дом 2, строение 4, ОГРН: 1147746776253, дата  присвоения ОГРН: 09.07.2014, ИНН: 7743931570)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСнаб» (143404,  Россия, Московская область, Красногорск г., Дачная улица, дом 11А, помещение 14/12,  комната 22, ОГРН: 1153130002101, дата присвоения ОГРН: 21.10.2015, ИНН: 3115002112)  о взыскании неотработанный аванс 2 361 868 руб. 32 коп. по договору127-СП/20ГСМ от  03.09.2020 г.; пени 92 113 руб. 32 коп. за просрочку возврата суммы неотработанного  аванса за период с 08.11.2021 г. по 25.01.2022 г., неустойка в размере 1 022 211 руб. 93  коп. за просрочку выполнения работ на дату расторжения договора - 30.10.2021г., пени за  просрочку возврата суммы неотработанного аванса в размере 2 361 868 руб. 32 коп. за  период с 26.01.2022 г. из расчета 0,05% от невозвращенной в срок суммы за каждый день  фактического возврата  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехСнаб»  (143404, Россия, Московская область, Красногорск г., Дачная улица, дом 11А, помещение  14/12, комната 22, ОГРН: 1153130002101, дата присвоения ОГРН: 21.10.2015, ИНН:  3115002112)   

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «ГВСУ-Спецмонтаж» (125438,  город Москва, 4-й Лихачёвский переулок, дом 2, строение 4, ОГРН: 1147746776253, дата  присвоения ОГРН: 09.07.2014, ИНН: 7743931570)  

третье лицо: Акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное  строительное управление «Центр» (109147, город Москва, Воронцовская улица, 21а, стр.1,  ОГРН: 1027739053451, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2002, ИНН: 7709261816)  

об истребовании оборудования и материалов на сумму 2 361 868 руб. 32 коп. в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехСнаб» (ОГРН:  

1153130002101, ИНН: 3115002112) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «ГВСУ-Спецмонтаж» (ОГРН: 1147746776253, ИНН: 7743931570) неосновательное  обогащение 2 361 868 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот  шестьдесят восемь) руб. 32 коп., пени 168 874 (сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот  семьдесят четыре) руб. 04 коп.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГВСУ-Спецмонтаж»  (ОГРН: 1147746776253, ИНН: 7743931570) в доход федерального бюджета Российской  Федерации 28 796 (двадцать восемь тысяч семьсот девяносто шесть) руб. 00 коп.  госпошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехСнаб» (ОГРН:  1153130002101, ИНН: 3115002112) в доход федерального бюджета Российской Федерации  12 235 (двенадцать тысяч двести тридцать пять) руб. 00 коп. госпошлины.  

В удовлетворении встречного искового заявления отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева