АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А31-11376/2017 

21 мая 2018 года по результатам рассмотрения дела № А31-11376/2017 по иску  Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального  района Костромской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Пыщуг  костромской области,  

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания  "НеоСтрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кострома, о взыскании  23733 рублей 93 копеек неустойки, 6477 рублей 23 копеек процентов за пользование  чужими денежными средствами  

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Авдеевой  Натальи Юрьевны,  

в соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "НеоСтрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кострома, в пользу  Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального  района Костромской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Пыщуг  костромской области, 804 рубля 54 копейки неустойки.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "НеоСтрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кострома, в доход  федерального бюджета 53 рубля 26 копеек государственной пошлины.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у  суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с  требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской  Федерации.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской  области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья Н.Ю. Авдеева