АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А25-2503/2017

30 мая 2018 года

г. Черкесск

 

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи  Миллера Д.В., при ведении протокола помощником судьи Казиевым С.В. (до перерыва),  секретарем судебного заседания ФИО1 (после перерыва), рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

краевого государственного казенного учреждения "Служба заказчика министерства  строительства Хабаровского края" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес:  680021, 

<

...>)  

к акционерному обществу К2 Банк (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес:  369000, 

<

...>)  

о взыскании задолженности, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: 

- общество с ограниченной ответственностью "Универсал проект" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>; адрес: 680000, 

<

...>),  

при участии в судебном заседании: 

- от истца: ФИО2 – представителя по доверенности № 1/2018 от 09.01.2018  (посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного  суда Дальневосточного округа);  

- от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности № 1 от 09.01.2018;  

- в отсутствие представителей третьего лица, извещенного надлежащим образом о  времени и месте судебного заседания, а также путем размещения информации в сети  «Интернет»,  

Руководствуясь статьями 1 - 3, 17, 27 - 28, 49, 101 - 103, 110, 143 – 147, 167 - 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Принять изменение истцом размера исковых требований в части взыскания  неустойки до 703 160 рублей 30 копеек (период 21.10.2017 - 23.05.2018).  

2. Отказать акционерному обществу К2 Банк и обществу с ограниченной  ответственностью "Универсал проект" в приостановлении производства по делу № А25- 2503/2017.  

3. Исковые требования краевого государственного казенного учреждения "Служба  заказчика министерства строительства Хабаровского края" удовлетворить в полном  объеме.  

4. Взыскать с акционерного общества К2 Банк (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу краевого государственного казенного учреждения "Служба  заказчика министерства строительства Хабаровского края" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в общей сумме 4 090 081 рубль 73 копейки, из которых:  

- 3 386 921 рубль 43 копейки - денежные средства по банковской гарантии   № БГ 136108717-2017 от 26.05.2017;  

- 703 160 рублей 30 копеек – неустойка за период с 21.10.2017 по 23.05.2018.  

5. Взыскать с акционерного общества К2 Банк (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  43 450 рублей.  

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть  обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд (улица Вокзальная, дом 2,  г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца после принятия решения  через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина, дом 9, г.  Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).  

Судья Д.В. Миллер