869/2024-58564(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994 Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-8029/2024

Дело № А40-172585/23

г.Москва

06 марта 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 06 марта 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Семикиной О.Н., судей: Бодровой Е.В., Семёновой А.Б., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью "ЭС-ТИ-АЙ" на решение Арбитражного суда г.  Москвы от 25.12.2023г. по делу № А40-172585/23  

по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> )  

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭС-ТИ-АЙ" (ИНН 

<

***> , ОГРН  

<

***> )  

о взыскании, при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЭС-ТИ-АЙ" о взыскании  задолженности в размере 1.581.703 руб. 20 коп., процентов в размере 84.826 руб. 96  коп.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023г. исковые требования  удовлетворены.  

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023г.,  ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по  делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать.  

Апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителей сторон,  извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в связи с  чем дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив  законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы  дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной  жалобы и возражения на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от  25.12.2023г. не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, исковые требования мотивированы тем, что  между ООО "Технология Строительства" (подрядчик) и ООО "ЭС-ТИ-АЙ" (заказчик)  был заключен договор подряда 2022/08-22 от 22 августа 2022г.. в соответствии с  условиями которого подрядчик по заданиям заказчика обязуется выполнить на Объекте  работы по устройству конструкций железобетонных в соответствии со сметой  (приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные  Работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.  

05.10.2022 между сторонами были подписаны акт приемки выполненных работ по  форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на  сумму 14 081 703,2 рублей.  

Согласно пункту 4.3.2. договора подряда: оплата работ осуществляется за  фактически выполненные и принятые заказчиком работы с пропорциональным учетом  суммы выплаченного аванса с отсрочкой 30 календарных дней с даты подписания  полномочными представителями сторон актов КС-2 и справок КС-3.  

Срок оплаты наступил 04.11.2022 

Как утверждает истец в иске, в адрес ООО "Технология Строительства" с учетом  аванса было оплачено 12 500 000 рублей.  

ООО "Технология Строительства" 29.06.2023 года была направлена претензия и  уведомление о расторжении договора подряда.  

Однако до настоящего момента задолженность ответчиком не погашена. 

Задолженность ООО "ЭС-ТИ-АЙ" перед ООО "Технология Строительства"  составляет 1 581 703,20 руб.  

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов в размере 84 826 руб.  96 коп.  

Претензионный порядок урегулирования спора истцом соблюден, в добровольном  порядке ответчиком требования истца не удовлетворены, указанные обстоятельства  послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.  

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Согласно п. 1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

В силу положений ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.  

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства.  

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации представленные по делу доказательства, суд первой инстанции  пришел к выводу о наличии обстоятельств, подтверждающих факт нарушения  ответчиком договорных обязательств, и признал исковые требования законными,  обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

Судом первой инстанции правильно определен характер спорных  взаимоотношений и дана полная оценка обстоятельствам дела.  

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению,  в силу следующего.  

Заявитель апелляционной жалобы ссылается на то, что суд первой инстанции  необоснованно отклонил ходатайство об отложении судебного разбирательства  протокольным определением, нарушив тем самым право ответчика на судебную  защиту и представление в материалы дела доказательств в обоснование своих  возражений, однако ответчик не был лишен возможности направления своего  представителя для участи в судебном заседании с целью формирования позиции по  делу.  

Иные доводы заявителя жалобы сводятся по существу к несогласию с оценкой  судом обстоятельств дела, что не является основанием для отмены либо изменения  судебного акта.  

Несогласие заявителя с оценкой судом представленных доказательств и  сформулированными на ее основе выводами по фактическим обстоятельствам дела не  может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.  

Апелляционная жалоба не содержит указания на обстоятельства и  соответствующие доказательства, наличие которых позволило бы иначе оценить те  юридически значимые обстоятельства, верная оценка которых судом первой инстанции  повлекла принятие обжалуемого решения.  

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что  судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и  имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению  нормы материального и процессуального права.  

В свою очередь, доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не  содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного  акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо  опровергали выводы суда первой инстанции.  

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания,  предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, для отмены или изменения решения суда от 25.12.2023.  

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023 по делу № А40172585/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья О.Н. Семикина  

Судьи А.Б. Семёнова  

 Е.В. Бодрова