28/2019-155394(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

 

Дело № А28-8229/2019

г.Киров

25 ноября 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

муниципального образования «Город Киров» в лице администрации города Кирова  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-СЦЕНА» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, адрес: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, 

<

...>),  

третье лицо муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610027, 

<

...>)  

о взыскании 137 059 рублей 59 копеек 

и встречное требование о взыскании 106 909 рублей 94 копеек,  при участии в судебном заседании:  

истца-Беспятых Е.А., по доверенности от 09.01.2019, ответчика-Вострикова И.В., по доверенности от 14.01.2019. 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-СЦЕНА»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального образования  «Город Киров» в лице администрации города Кирова (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) неустойку в сумме 29 013,74 (двадцать девять тысяч  тринадцать) рублей 74 копейки, в остальной части иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-СЦЕНА»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 2 000 (две тысячи) рублей.  

Встречный иск удовлетворить частично.  

Взыскать за счет казны муниципального образования «Город Киров» в лице  

администрации города Кирова (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу с  

общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-СЦЕНА» (ИНН: 

<

***>,  

ОГРН: 5177746079616) неустойку в сумме 77 134,10 (семьдесят семь тысяч сто  тридцать четыре) рубля 10 копеек и расходы по государственной пошлине в сумме  3 036 (три тысячи тридцать шесть) рублей, в остальной части иска отказать.  

Произвести зачет требований в результате которого взыскать за счет казны  муниципального образования «Город Киров» в лице администрации города Кирова  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу с общества с ограниченной  ответственностью «ПРОЕКТ-СЦЕНА» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  денежные средства в сумме 51 156,36 (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть)  рублей 36 копеек.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. 

Судья Е.Ю.Прозорова. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 5:46:39

 Кому выдана Прозорова Елена Юрьевна