1156/2018-78244(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-7354/2018

г. Хабаровск

14 июня 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  судьи  Манника С.Д. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции  

заявление Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» в лице  конкурсного управляющего ФИО2 (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 680020, 

<

...>)  

к Комитету по обеспечению жизнедеятельности населения администрации  Хабаровского муниципального района Хабаровского края (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680510, 

<

...>)  

об оспаривании решения органа местного самоуправления. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 198-201 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Хабаровского края  

Р Е Ш И Л:

Требование Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» в  лице конкурсного управляющего ФИО2  удовлетворить.  

Признать недействительным решение Комитета по обеспечению  жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального  района Хабаровского края от 12.04.2018 № 1-7/803 об отказе Обществу с  ограниченной ответственностью «Полесье» в продлении срока действия  разрешения на строительство № 27-RU27517000-229 р/с от 2016 года объекта  капитального строительства «3-х этажный 39-ти квартирный жилой дом по  ул. Пригородная в с. Тополево» на земельном участке с кадастровым номером  

21:17:0302809:97, расположенного в Хабаровском крае, Хабаровском районе,  с. Тополево, участок по генплану № 23, ТИЗ «Подворье».  

Обязать Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения  администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края  продлить срок действия разрешения на строительство № 27-RU27517000-229  р/с от 2016 года объекта капитального строительства «3-х этажный 39-ти  квартирный жилой дом по ул. Пригородная в с. Тополево» на земельном  участке с кадастровым номером 21:17:0302809:97, расположенного в  Хабаровском крае, Хабаровском районе, с. Тополево, участок по генплану   № 23, ТИЗ «Подворье» сроком на шесть месяцев.  

Взыскать с Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения  администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» 3 000 руб. в  возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если  оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья С.Д. Манник