Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-12032/25

г. Москва

29 апреля 2025 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Узденова А.У, единолично при ведении протокола секретарем судебного заседания Каскеновым М.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС" (142153, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Д НОВОСЕЛКИ, ТЕР. ТЕХНОПАРКА, Д. 6, ПОМЕЩ. 134, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2020, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НИТЭКМАШ" (107143, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕТРОГОРОДОК, Ш ОТКРЫТОЕ, Д. 29, К. 9, КВ. 23, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2021, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору строительного подряда № 101-СКА/24 от 23.08.2024 в размере 4 148 756,76 руб.  

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НИТЭКМАШ" (107143, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕТРОГОРОДОК, Ш ОТКРЫТОЕ, Д. 29, К. 9, КВ. 23, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2021, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС" (142153, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Д НОВОСЕЛКИ, ТЕР. ТЕХНОПАРКА, Д. 6, ПОМЕЩ. 134, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  

15.10.2020, ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 110 328,62 (сто десять тысяч триста двадцать восемь) рублей 62 копейки, в качестве неустойки за нарушение сроков производства Работ 1 (первого) этапа «Покрытие основных транспортных проездов и площадок (тип 1)» по Договору строительного подряда № 101-СКА/24 от «23» августа 2024 года, за период с 25.10.2024 по 27.10.2024 года включительно, денежные средства в размере 2 483 728,14 (два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 14 копеек, в качестве штрафа за расторжение Договора по вине Подрядчика, денежные средства в размере 1 379 700,00 (один миллион триста семьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в качестве убытков, денежные средства в размере 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в качестве компенсации расходов по оплате экспертизы, денежные средства в размере 90 737,00 (девяносто тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в качестве расходов по уплаченной государственной пошлине.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения (изготовления в полном объеме) в Десятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.У. Узденов