210100136_4402132  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-3349/2022

г. Белгород

16 мая 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по иску ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО "Краснодарэлектростроймонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании пени за просрочку обязательств по контракту от 06.09.2021 № 13/823  на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт  здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» размере 176 248,10 руб., и  по встречному исковому заявлению о взыскании стоимости фактически выполненных  работ в размере 82 908 руб.,  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности № 255-11/6 от 09.01.2023; от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 15.12.2022. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований ОГБУ "УКС Белгородской  области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.  

Встречные исковые требований ООО "Краснодарэлектростроймонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "Краснодарэлектростроймонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 82908 руб. долга за выполнение работ по контракту от 06.09.2021 №  13/823, 3316 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев