93/2022-120612(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-11195/2021

11 октября 2022 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел  в открытом судебном заседании материалы дела по иску  

акционерного общества «ЭКО Фудс» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Отопление водоснабжение  кондиционирование»  

о взыскании неустойки по договору подряда № 04-11/15 от 02.11.2015 года, по договору  подряда № 18-11/15 от 18.11.2015 года в размере 717 849 руб. 88 коп., расходов по оплате  государственной пошлины  

и встречное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Отопление водоснабжение  кондиционирование»  

к акционерному обществу «ЭКО Фудс» 

о взыскании неустойки по договору подряда № 04-11/15 от 02.11.2015 года, по договору  подряда № 18-11/15 от 18.11.2015 года в размере 51 640 руб. 85 коп.  

В судебном заседании участвуют представители: 

от истца по первоначальному иску: ФИО2 – генеральный директор, предъявлен  паспорт,  

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по доверенности от 12.09.2022,  ФИО4 по доверенности от 12.09.2022, адвокат.  

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 132, 167-170, 176, 177, 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

По основному иску: 

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Эко Фудс» удовлетворить частично.  

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Эко Фудс» (ИНН 

<

***>) пени в размере 126 696 руб. 90 коп., в  том числе за несвоевременное исполнение обязательств по договору подряда № 04-11/15  от 02.11.2015 года в размере 88 482 руб. 21 коп., по договору подряда № 18-11/15 от  18.11.2015 года в размере 37 814 руб. 69 коп.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 4 746 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 211 руб.  00 коп.  

По встречном иску: 

Уточненные исковые требования акционерного общества «Отопление  водоснабжение кондиционирование» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) пени в размере 51 640 руб. 85 коп., в том числе  за несвоевременное исполнение обязательств по договору подряда № 04-11/15 от  02.11.2015 года в размере 33 950 руб. 65 коп., по договору подряда № 18-11/15 от  18.11.2015 года в размере 17 690 руб. 20 коп., а также расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 619 руб. 80 коп.  

Возвратить акционерному обществу «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченные  денежные средства в размере 1 446 руб. 20 коп., уплаченные по платежному поручению   № 14 от 22.04.2022.  

Произвести зачет встречных однородных требований. 

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Эко Фудс» (ИНН 

<

***>) 74 656 руб. 05 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 619 руб. 80 коп.  

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 4 746 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 211 руб.  00 коп.  

Возвратить акционерному обществу «Отопление водоснабжение  кондиционирование» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченные  денежные средства в размере 1 446 руб. 20 коп., уплаченные по платежному поручению   № 14 от 22.04.2022.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий  месяца со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Беседина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.03.2022 5:46:00

Кому выдана Беседина Анастасия Юрьевна