Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-5026/24

20 мая 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску  

ООО «ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к ООО ТК "РУСЛАН-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору субподряда № 12/09/ШК от 12.09.2023 в размере 324 678  руб. 28 коп.,  

по встречному исковому заявлению ООО «ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения  работ по договору субподряда № 12/09/ШК от 12.09.2023 в размере 246 248 руб. 74 коп.  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО ТК "РУСЛАН-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО «ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку по договору субподряда № 12/09/ШК от 12.09.2023 в размере 324 678 руб. 28 коп.,  расходы по уплате государственной пошлины в размере 78 221 руб. 00 коп.,  

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого  решения.  

Судья Е.А. Морозова