АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, 

<

...> E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. 

<

***>

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

22 декабря 2025 года Дело № А65-29806/2025

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Холмецкой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бекетовой И.А.,

с участием:

от ответчика - представителя ФИО1, действующего по доверенности от 01.11.2025,

от истца – представители не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ПЗТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания АК ЮЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 12 684 385 руб. 80 коп. по договору на выполнение работ с использованием специальной техники и механизмов № 13/07-23 от 13.07.2023, в том числе 7 497 200 руб. – основной долг, 5 187 185 руб. 80 коп. – неустойка, начисленная за период с 22.08.2023 по 19.08.2025,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ПЗТ» ФИО2 (ИНН 

<

***>),

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания АК ЮЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПЗТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 12 684 385 руб. 80 коп. по договору на выполнение работ с использованием специальной техники и механизмов № 13/07-23 от 13.07.2023, в том числе 7 497 200 руб. – основной долг, 5 187 185 руб. 80 коп. – неустойка, начисленная по состоянию на 19.08.2025.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания АК ЮЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 351 844 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Е.А. Холмецкая