АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 Резолютивная часть

Дело № А63-21954/2025

г. Ставрополь

15 декабря 2025 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Васильевой С.С., рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Петропавловск-Камчатский к федеральному государственному унитарному предприятию «Северо-Кавказское строительное управление», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ессентуки о взыскании 657 981 руб. 69 коп.неустойки по договору № 10381/2021 на выполнение строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системы водоотведения объекта: «Служебное здание г. Петропавловск-Камчатский УФСБ России по Камчатскому краю» от 26.08.2021 за период с 30.01.2023 по 17.06.2024, 7 224 руб. 52 коп.неустойки в виде процентов по договору № 2459/2022 на выполнение строительно-монтажных работ по установке и настройке приборов учета холодной воды строительного объекта от 05.12.2022, за период с 29.01.2023 по 28.11.2024, 9 194 руб. 50 коп. неустойки по договору поставки № 1644/2022 от 15.08.2022 за период с 29.11.2022 по 11.02.2025, 80 000 руб. судебные расходы.

Руководствуясь статьями 110, 159, 167, 168, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки отклонить. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское строительное управление», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ессентукив пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 762 руб. 25 коп. неустойки договору № 10381/2021 от 26.08.2021, 7 224 руб. 52 коп. процентов, 9 194 руб. 50 коп. неустойки по договору поставки № 1644/2022от 15.08.2022, 18 007 руб. расходов на оплату услуг представителя, 34 861 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Истцу выдать справку на возврат из федерального бюджета 280 руб. государственной пошлины, уплаченной по чеку по операции от 29.09.2025.

Исполнительный лист и справку выдать по заявлению взыскателя. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья С.С. Васильева