АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А63-19734/2020

г. Ставрополь

03 августа 2021 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдулкеримовой А.С.,  рассмотрев исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна  Русская», с. Русское Курского района Ставропольского края, ОГРН 1022600824620, ИНН  2612018167,  

к обществу с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН 1132366007510, ИНН 2320214012, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва,  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное  управление по специальным войскам», г. Циолковский,  

 о взыскании денежной суммы неосновательного обогащения по договору субподряда   № 1820187377532554164000000/5186 от 21.12.2018 на выполнение работ по устройству  канализации в размере 2 000 000 руб.;  

договорной неустойки по договору субподряда от 21.12.2018   № 1820187377532554164000000/5186 за период с 01.03.2019 по 20.02.2020 в размере  1248 000 руб.; процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с  29.12.2018 по 20.02.2020 в размере 139 666 руб. 67 коп.; процентов за неправомерное  удержание денежных средств на сумму задолженности в виде неосновательного обогащения  2 000 000 руб. за период с 20.03.2020 по 03.08.2021 в размере 131 138 руб. 12 коп. с  дальнейшим начислением по день уплаты суммы задолженности,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

принять уточненные исковые требования.  Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН  1132366007510, ИНН 2320214012, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Передвижная механизированная колонна Русская», с. Русское Курского района  Ставропольского края, ОГРН 1022600824620, ИНН 2612018167, неосновательное  обогащение по договору субподряда № 1820187377532554164000000/5186 от 21.12.2018 на  выполнение работ по устройству канализации в размере 2 000 000 руб.; договорную  неустойку по договору субподряда от 21.12.2018 № 1820187377532554164000000/5186 за  период с 01.03.2019 по 20.02.2020 в размере 1 248 000 руб.; проценты за пользование  коммерческим кредитом в виде аванса за период с 29.12.2018 по 20.02.2020 в размере  139 666 руб. 67 коп.; проценты за неправомерное удержание денежных средств на сумму  задолженности в виде неосновательного обогащения 2 000 000 руб. за период с 20.03.2020  по 03.08.2021 в размере 131 138 руб. 12 коп. с дальнейшим начислением по день уплаты  суммы задолженности.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН  1132366007510, ИНН 2320214012, в доход федерального бюджета  40 594 руб.  государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина