112/2024-31991(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-4425/2023

г. Хабаровск

15 февраля 2024 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Трещевой В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «Архитектурно-проектный институт капитального строительства»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 680031, 

<

...>)  

к Акционерному обществу «Центр инновационных технологий города Хабаровска»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 680013, 

<

...>)  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «ЦИТ-СТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, адрес: 680017, 

<

...>)  

о взыскании 30 954 125 руб. 75 коп. при участии: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 27.03.2023, диплом о  высшем образовании; директор ФИО3, представитель по доверенности б/н от  15.07.2021 ФИО4;  

от ответчика – ФИО5, представитель по доверенности № 2663/02-02 от  23.06.2023, диплом о высшем образовании;  

от третьего лица – не явились; 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Акционерного общества «Центр инновационных технологий города  Хабаровска» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектный институт капитального  строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) основной долг в размере  2 015 846 руб. 68 коп., неустойку в размере 150 684 руб. 54 коп., итого 2 166 531 руб. 22  коп.  

Взыскать с Акционерного общества «Центр инновационных технологий города  Хабаровска» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектный институт капитального  строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за период с  01.01.2024 по день фактической оплаты долга исходя размера долга 2 015 846 руб. 68 коп.  и размера неустойки 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от  суммы задолженности за каждый день просрочки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с Акционерного общества «Центр инновационных технологий города  Хабаровска» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектный институт капитального  строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы в виде  уплаченной госпошлины в сумме 12 439 руб. 00 коп., расходы на проведение экспертизы в  сумме 26 212 руб. 50 коп., итого 38 651 руб. 50 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектный  институт капитального строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу Акционерного общества «Центр инновационных технологий города Хабаровска»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы на проведение экспертизы в размере  348 787 руб. 50 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектный  институт капитального строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 362 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья В.Н. Трещева