10458_6635473  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-7779/20

26 мая 2020 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М. А.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дроновой А.И.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Азовского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  государственному унитарному предприятию Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки,  

встречному иску государственного унитарного предприятия Ростовской области  "РостовАвтоДор" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Управлению капитального  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки  

 Руководствуясь статьями 110, 137, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

По первоначальном иску. 

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ростовской области  "РостовАвтоДор" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу Управления  капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Азовского района (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 26 075,19 руб. неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ростовской области  "РостовАвтоДор" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 1043 рубля государственной пошлины.  

По встречному иску. 

Взыскать с Управления капитального строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в  пользу государственного унитарному предприятию Ростовской области "РостовАвтоДор"  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 171 503,70 руб. неустойки и 6145 рублей в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины, а всего 177648,70 руб.  

В результате зачета взыскать с Управления капитального строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН  

1036101002629 ИНН 6101033892) в пользу государственного унитарного предприятия  Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН 1026100510589 ИНН 6101033099) денежные  средства в сумме 151573,51 руб.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Новожилова М. А.