АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

12 сентября 2022 года

Дело № А74-5961/2022

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.А. Федулкиной, рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к строительно-производственному кооперативу «Вариант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 239 839 руб. 52 коп., в том числе 8110 руб. 52 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту от 20.04.2021 №ЭА-45-2021 за период с 19.11.2021 по 03.12.2021 на основании п. 7.5 контракта, 231 729 руб. штрафа за неисполнение обязательств по контракту на основании п. 5.2.5 контракта,

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить: взыскать со строительно-производственного кооператива «Вариант» в пользу администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия 239 839 (двести тридцать девять тысяч восемьсот тридцать девять) руб. 52 коп., в том числе         8 110 руб. 52 коп. неустойки, 231 729 руб. штрафа.

2. Взыскать со строительно-производственного кооператива «Вариант» в доход федерального бюджета 7 797 (семь тысяч семьсот девяносто семь) руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

А.А. Федулкина