АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А14- 

17995/2019

г. Воронеж

18 декабря 2019 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Козлова В.А.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью Дорожная строительная организация  

«Калачеевская» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Воронеж,  к обществу с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), г. Липецк, о взыскании 937 949,97 рублей неустойки, руководствуясь статьями 110, 156, 167-171 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Дорожная строительная организация «Калачеевская» 468 975 рублей  неустойки за период с 16.05.2019 по 18.09.2019, 2000 рублей расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Дорожная строительная  организация «Калачеевская» в доход федерального бюджета 15 759 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия через Арбитражный суд  Воронежской области.  

Судья В.А. Козлов