51_15247207 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-197760/16-51-1987

27 февраля 2017 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ОГРН 1062721074635)  

к акционерному обществу «Главное управление обустройства войск» (ОГРН  1097746390224)  

о взыскании по договору подряда № ВВО-3 от 03 сентября 2013 года долга в размере  135 684 руб. 73 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 31 515 руб. 46 коп., по договору подряда № ВВО-4 от 03 сентября 2013 года  долга в размере 5 411 618 руб. 29 коп., процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 134 931 руб. 16 коп., по договору подряда № ВВО-5 от 03  сентября 2013 года долга в размере 3 618 765 руб. 38 коп., процентов за пользование  чужими денежными средствами в размере 90 228 руб. 88 коп.,  

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору подряда № ВВО-3 от 03  сентября 2013 года неустойки в размере 353 340 руб. 33 коп., по договору подряда №  ВВО-4 от 03 сентября 2013 года неустойки в размере 12 530 265 руб. 99 коп., по  договору подряда № ВВО-5 от 03 сентября 2013 года неустойки в размере 9 393 546  руб. 69 коп.,  

при участии: от истца – Колчанов А.В., по дов. № б/н от 02 ноября 2016 года; от ответчика – не явился, извещен; 

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества «Главное управление обустройства войск» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» по  договору подряда № ВВО-3 от 03 сентября 2013 года долг в размере 135 684 руб. 73  коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 30 902 руб. 09  коп., по договору подряда № ВВО-4 от 03 сентября 2013 года долг в размере 5 411 618  руб. 29 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 134  931 руб. 16 коп., по договору подряда № ВВО-5 от 03 сентября 2013 года долг в  размере 3 618 765 руб. 38 коп., проценты за пользование чужими денежными  

средствами в размере 90 228 руб. 88 коп., а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 68 952 руб.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований  отказать.  

Взыскать с акционерного общества «Главное управление обустройства войск» в  доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в  размере 1 157 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленная  экспертиза» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную  пошлину в размере 05 руб.  

Встречное исковое заявление оставить без рассмотрения. 

Возвратить акционерному обществу «Главное управление обустройства войск»  из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в  размере 134 386 руб., уплаченную по платежному поручению № 53491 от 16 августа  2016 года. На возврат государственной пошлины выдать справку.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова