АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-32312/2024

16 января 2025 года

г. Ростов-на-Дону

 Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Болдыревой А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-32312/2024 

по исковому заявлению акционерного общества «СМУ-Дондорстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Союз Автодор» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании пени, задолженности и убытков, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союз Автодор» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «СМУ-Дондорстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) пеню за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 327/2019/ДСУ1 от 05.07.2019 в сумме 2 413 008,51 рублей; убытки по договору субподряда № 327/2019/ДСУ1 от 05.07.2019 в сумме 455 150,76 рублей; пеню за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 22/2020 от 04.08.2020 в сумме 224 940,40 рублей; убытки по договору субподряда № 22/2020 от 04.08.2020 в сумме 249 669,08 рублей; задолженность по оплате выполненных работ по договору субподряда № 28/2020 от 19.01.2021 в сумме 7 286 484,33 рублей; пеню за просрочку оплаты выполнения работ по договору субподряда № 28/2020 от 19.01.2021 в сумме 3 383 005,25 рублей; пеню за просрочку оплаты выполнения работ по договору субподряда № 28/2020 от 19.01.2021, начиная с 10.08.2024 и по день погашения задолженности по оплате в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начисляемые на сумму задолженности 7 286 484,33 рублей, а также 93 061 рубль судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Запорожко