АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-58/22

г. Уфа

23 октября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.10.2024

Полный текст решения изготовлен 23.10.2024

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания Рияновой Л.З., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СК С.Г.П." (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Зеленая Роща" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о расторжении договора купли-продажи векселей от 11.03.2020 №51-ДКП/20/У/В, о расторжении договора участия в долевом строительстве от 24.08.2018 №ЗР/БНТ-01/18-ДУ, от 01.07.2019 №ЗР/БНТ-К-19-ДУ

третьи лица: арбитражный управляющий ООО «Башнафтатранс» ФИО1 и конкурсный управляющий ООО «Зеленая роща» ФИО2

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – ФИО3 представитель по доверенности 17.10.2023

от истца – ФИО4 по доверенности от 10.01.2022; ФИО5 представитель по доверенности 27.06.2022;

от ФИО6 – ФИО7 представитель по доверенности 16.09.2022;

от иных третьих лиц – не явились, извещены надлежащим образом

 

Общество с ограниченной ответственностью "СК С.Г.П." обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Зеленая Роща" о расторжении договора купли-продажи векселей от 11.03.2020 №51-ДКП/20/У/В, о расторжении договора участия в долевом строительстве от 24.08.2018 №ЗР/БНТ-01/18-ДУ, от 01.07.2019 №ЗР/БНТ-К-19-ДУ.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.06.2022 уточнённые исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СК С.Г.П." (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворены.

От  Прокуратуры Республики Башкортостан поступило заявление о  пересмотре  решения  Арбитражного  суда  Республики  Башкортостан  от 29.06.2022 года по  новым  обстоятельствам по  делу  №А07-58/2022.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.11.2023  решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.06.2022  по делу № А07-58/2022 отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "СК С.Г.П." к обществу с ограниченной ответственностью "Зеленая Роща" принято к рассмотрению повторно, назначено предварительное судебное заседание.

От истца поступила апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.11.2023, в связи, с чем истец просит приостановить производство по делу  до рассмотрения апелляционной жалобы.

Определением от 04.12.2023 производство по делу приостановлено до принятия Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом постановления по результатам рассмотрения апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "СК С.Г.П." на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.11.2023 по указанному делу.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2024 решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.11.2023 оставлено без изменения.

Определением от 27.02.2024 суд назначил судебное заседание для решения вопроса возобновления производства по делу.

От сторон возражений относительно возобновления производства по делу не поступило.

            Определением от 01.04.2024 суд возобновил производство по делу.

По ходатайству истца к материалам дела приобщены письменные пояснения.

Суд в привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ФИО6 отказал, о чем вынесено отдельное определение.

Представитель истца требования поддерживает в полном объеме.

Представитель заявителя в удовлетворении иска просит отказать.

Исследовав представленные доказательства, заслушав представителей, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представленных материалов, между Истцом (Покупатель) и Ответчиком (Продавец) 11 марта 2020 года заключен договор купли-продажи векселей № 51-ДКП/20/У/В (далее – Договор купли-продажи), согласно которому Истец приобрёл у Ответчика 12 простых векселя векселедателя ООО «Башнафтатранс» общей номинальной стоимостью 118 929 655,40 рублей.

Согласно пункту 4 Договора купли-продажи оплата за приобретенные векселя на сумму 118 929 655,40 рублей (НДС не облагается) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, либо иным, не запрещенным законом способом, по соглашению сторон, в срок не позднее 31.12.2021г.

Во исполнение условий Договора купли-продажи Истцом осуществлена оплата в сумме 1 422 939,73 рубля (подтверждающие документы прилагаются). 

При этом 11 марта 2021 года между ООО «Башнафтатранс» и Истцом заключены следующие договоры уступки права (требования):

1.         № ЗР/СГП-Ж/20-УС по договору № ЗР/БНТ-01/18-ДУ участия в долевом строительстве жилья от 24.08.2018, согласно которому Истец приобрел права участника долевого строительства в отношении жилых помещений по Договору № ЗР/БНТ-01/18-ДУ участия в долевом строительстве от 24.08.2018, заключенному между Ответчиком и ООО «Башнафтатранс», стоимостью 45 402 780, 00 руб.

2.         № ЗР/СГП-К/20-УС по договору № ЗР/БНТ-К-19-ДУ участия в долевом строительстве жилья от 01.07.2019, согласно которому Истец приобрел права участника долевого строительства в отношении нежилых помещений по Договору № ЗР/БНТ-К-19-ДУ участия в долевом строительстве от 01.07.2019, заключенному между Ответчиком и ООО «Башнафтатранс», стоимостью 73 246 567, 50 руб. (далее – Договоры уступки права).

Договор купли-продажи и Договоры уступки права (требования) были заключены во исполнение Соглашения об основных условиях приобретения активов и осуществления работ по завершению строительства объектов капитального строительства, заключенного 29 ноября 2019 года между Группой компаний «Госстрой», ООО «Башнафтатранс», Группой компаний «Садовое кольцо» (далее по тексту – Соглашение).

Целью заключения указанного Соглашения являлось завершение силами и средствами Группы компаний «Садовое кольцо» строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства, перечисленных в Приложении № 1 к Соглашению (далее – Объекты), в т.ч. жилого дома со встроенными помещениями (Литер 5 б) в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе городского округа город Уфа Республика Башкортостан (первая очередь строительства – секции В, Г, Д, Е) (Жилой комплекс «Зеленая Роща»), застройщиком которого является Ответчик, за счет активов ООО «Башнафтатранс», ранее приобретенных у Группы компаний «Госстрой» и уступаемых Группе компаний «Садовое кольцо». 

В соответствии с п. 2.1.1. Соглашения в целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объектов, между Ответчиком и Истцом 11 марта 2020г. был заключен договор № 45-ГП/У генерального подряда на строительство жилого дома со встроенными помещениями (Литер 5 б) в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе городского округа город Уфа Республика Башкортостан (первая очередь строительства – секции В, Г, Д, Е) (далее по тексту – Договор генподряда). 

В соответствии с п. 2.1.2 Соглашения были заключены вышеуказанные договоры купли-продажи векселей № 51-ДКП/20/У/В и уступки права (требования) № ЗР/СГП-Ж/20-УС от 11 марта 2021 года, № ЗР/СГП-К/20-УС от 11 марта 2021 года.

Оплата по договорам уступки права (требования) № ЗР/СГП-Ж/20-УС, № ЗР/СГП-К/20-УС от 11 марта 2021 года осуществлялась Истцом путем передачи простых векселей ООО «Башнафтатранс», приобретенных у Ответчика по договору купли-продажи векселей № 51-ДКП/20/У/В от 11.03.2020.

При этом ООО «Башнафтатранс» также осуществляло оплату по договорам № ЗР/БНТ-01/18-ДУ участия в долевом строительстве жилья от 24.08.2018, № ЗР/БНТ-К-19-ДУ участия в долевом строительстве жилья от 01.07.2019 данными векселями.

Одним из существенных условий сделки для Группы компаний «Садовое кольцо» являлось предоставление органами государственной власти Республики Башкортостан и (или) органами местного самоуправления юридическим лицам, входящим в Группу компаний «Садовое Кольцо», земельных участков, необходимых для реализации инвестиционно-строительных проектов в г. Уфе (компенсационных участков). Перечень земельных участков, рассматриваемых Группой компании «Садовое кольцо» на момент заключения Соглашения, и планируемый график их предоставления определен в Приложении №9 к Соглашению, согласно которому компенсационные участки Группе компании «Садовое кольцо» должны были быть предоставлены не позднее III квартала 2021 года.

Однако компенсационные участки предоставлены Группе компании «Садовое кольцо» частично, несмотря на то, что срок их предоставления истек.

Согласно п. 2.3 Соглашения, Группа компаний «Садовое кольцо» вправе отказаться от Сделки полностью или в части в случае, если будет выявлена невозможность предоставления органами государственной власти Республики Башкортостан и (или) органами местного самоуправления юридическим лицам, входящим в Группу компаний «Садовое Кольцо», земельных участков, необходимых для реализации инвестиционно-строительных проектов в г. Уфе (компенсационных участков) и/или органами государственной власти Республики Башкортостан и (или) органами местного самоуправления будет отказано в предоставлении указанных земельных участков.

Доказательством того, что компенсационные участки предоставлены Группе компаний «Садовое кольцо» не в полном объеме, являются выписки из ЕГРН на земельные участки, перечисленные в Приложении №9 к Соглашению, а также протоколы заседаний республиканского Штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов.

?            выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № 02:55:010836:380;

?            выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № 02:55:020611:207;

?            выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № 02:55:020614:251;

?            выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № 02:55:020622:706;

?            выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № 02:55:010168:1180;

?            выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № 02:55:000000:41366;

?            копия протокола заседания республиканского Штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов от 30.07.2020;

?            копия протокола заседания республиканского Штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов от 21.01.2021.

Так, согласно выпискам из ЕГРН, из всех перечисленных в Приложении №9 к Соглашению земельных участков, необходимых для реализации инвестиционно-строительных проектов в г. Уфе (компенсационных участков), органами государственной власти Республики Башкортостан предоставлен только один земельный участок с кадастровым номером 02:55:010836:380.

Кроме того, поскольку Ответчиком во исполнение условий заключенного Договора генподряда своевременно не выдана Истцу надлежащим образом оформленная рабочая документация, а также копии действующих технических условий на электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, телефонизацию объекта, Истец не имел объективной возможности в установленный срок приступить к выполнению работ по Договору генподряда, в связи с чем был вынужден отказаться от исполнения договора, о чем было направлено в адрес Ответчика соответствующее уведомление. 

Таким образом, произошло изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договоров купли-продажи векселей № 51-ДКП/20/У/В и уступки права (требования) № ЗР/СГП-Ж/20-УС от 11 марта 2021 года, № ЗР/СГП-К/20-УС от 11 марта 2021 года.

В порядке досудебного урегулирования спора истец 15 ноября 2021г. направил в адрес Ответчика предложение (исх. № 1184) о расторжении договоров в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при их заключении, и определении последствий расторжения указанных договоров.

Предложение Истца от 15 ноября 2021г. №1185 Ответчик оставил без ответа, что послужило основанием для обращения истца в суд.

Кроме того, истец 07.09.2022 направил в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ уведомление о расторжении договора участия в долевом строительстве:

- в отношении объектов долевого строительства: квартира, номер этажа: 2, номер объекта: 117, проектная (планируемая) площадь: 88,59 кв.м, секция: В; квартира, номер этажа: 2, номер объекта: 170, проектная (планируемая). площадь: 85,63 кв.м, секция: Г; квартира, номер этажа: 2, номер объекта: 228, проектная (планируемая) площадь: 77,79 кв.м,, секция: Д; квартира, номер этажа: 3, номер объекта: 234, проектная (планируемая) площадьГ77,79: КВ.м; секция: Д; квартира, номер этажа: 4, номер объекта: 240, проектная (планируемая) площадь: 77,79 кв.м; секция: Д; квартира, номер этажа: 5, номер объекта: 246, проектная (планируемая) площадь: 77,79:жв.м, Секция: Д; квартира, номер этажа: 9, номер объекта 270, проектная (планируемая) площадь: 77,79 кв.м, секция: Д; квартира, номер этажа: 10, номер объекта: 276, проектная (планируемая) площадь: 77,79 кв.м., секция: Д; квартира, номер этажа: 11, номер объекта: 282, проектная (планируемая) площадь: 77,79 кв.м, секция: Д, квартира, номер этажа: 12, номер объекта: 288, проектная (планируемая) площадь: 77,79 кв.м, секция: Д, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 02:55:000000:39610, по адресу:        Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский, ул. Сун-Ят-Сена в Едином государственном реестре недвижимости внесена запись о погашении Договора участия в долевом строительстве жилья от 24.08.2018 №ЗР/БНТ- 01/18-ДУ, заключенного между ООО "Башнафтатранс" и ООО "Зеленая роща", зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости 09.09.2018 под №02:55:000000:39610-02/101/2018-215, а также договора уступки права (требования) по договору №ЗР/БНТ-01/18-ДУ участия в долевом строительстве от 24.08.2018 года от 11.03.2020 №ЗР/СГП- Ж/20-УС, зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости 06.04.2020 под № 02:55:000000:39610-02/101/2020-363,

- в отношении объектов долевого строительства: Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 7, проектная (планируемая) площадь: 80,68 кв.м.; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 9, проектная (планируемая) площадь: 81,45 кв.м.; магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 10, проектная (планируемая) площадь: 95,33 кв.м.; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 11, проектная (планируемая) площадь: 107,25 кв.м.; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 12, проектная (планируемая) площадь: 107,85 кв.м.; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 13, проектная (планируемая) площадь: 69,77 кв.м.; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 14, проектная (планируемая) площадь: 90,31 кв.м.; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 15, проектная (планируемая) площадь: 76,73 кв.м,; Магазин, номер этажа: 1, номер объекта: 17, проектная (планируемая) площадь: 86,04 кв.м.; Нежилое помещение, номер этажа: цоколь, номер объекта: офисное помещение, проектная (планируемая) площадь: 234,86 кв.м; Нежилое помещение, номер этажа: цоколь, номер объекта: офисное помещение, проектная (планируемая) площадь: 254,02 кв.м,; Нежилое помещение, номер этажа: цоколь, номер объекта: офисное помещение, проектная (планируемая) площадь: 226,31 кв.м,; Нежилое помещение, номер этажа: цоколь, номер объекта: офисное помещение, проектная (планируемая) площадь: 202,77 кв.м., расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 02:55:000000:39610, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский, ул. Сун-Ят-Сена в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о погашении Договора участия в долевом строительстве жилья от 01.07.2019 №ЗР/БНТ-К-19-ДУ, заключенного между ООО "Башнафтатранс" и ООО "Зеленая роща", зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости 09.09.2018 под №02:55:000000:39610-02/101/2019-290, а также договора уступки права (требования) по договору №ЗР/БНТ-К-19-ДУ участия в долевом строительстве от 01.07.2019 года от 11.03.2020 года № ЗР/СГП-К/20-УС, зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости 0.04.2020 под № 02:55:000000:39610-02/101/2020-364,

на основании Решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.06.2022 №А07-58/2022, вступившего в законную силу 01.08.2022г.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пунктах 1 и 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что предоставленное названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами (договором). В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Статья 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает совершение стороной договора активного действия, направленного на выражение воли по отказу от договора (исполнения договора), и активного действия по извещению второй стороны договора о таком волеизъявлении.

На основании пунктов 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Изменение и расторжение договора возможно в порядке статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, пункт 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации относит такое изменение, когда обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о расторжении договора (о его приведении в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами), договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (пункт 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь вышеназванными нормами права, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все материалы дела и все доказательства, с учетом конкретных обстоятельств дела, проанализировав условия Соглашения, договоров участия в долевом строительстве от 24.08.2018 №ЗР/БНТ-01/18-ДУ, от 01.07.2019 № ЗР/БНТ-К-19-ДУ и купли-продажи векселей от 11.03.2020 №51-ДКП/20/У/В, проверив обоснованность доводов истца о существенном изменении обстоятельств, которое может служить основанием для расторжения спорных договоров, суд пришел к выводу, что наличие таких обстоятельств в данном случае не подтверждено надлежащими и достаточными документальными доказательствами, опровергаются материалами дела, а также обстоятельствами, установленными судом в рамках дела № А07-59/2022, где обществом «СК С.Г.П.» заявлено аналогичное требование, возникшее из тех же правоотношений, но к иному ответчику – обществу «Высотки», также входящему в Группу компаний «Госстрой».

При этом, доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, истцом не представлено.

Кроме того, судом принято во внимание, что решением суда от 16.03.2022 по делу №А07-33375/2021 по заявлению публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» общество с ограниченной ответственностью «ООО «Зеленая роща» признано несостоятельным (банкротом) с введением в отношении него конкурсного производства с применением правил, предусмотренных параграфом 7 Главы IX Федерального закона от 26.10.2002            №        127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно пункта 14 Обзора практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65, зачет встречного однородного требования не допускается с даты возбуждения в отношении одной из его сторон дела о банкротстве.

Исходя из того, что в отношении ответчика введено конкурсное производство, рассматриваемое требование фактически направлено на обход установленного законом запрета производить зачет, что свидетельствует о злоупотреблении правом, суд приходит к выводу, что требование, направленное на обход установленного законом запрета производить зачет, удовлетворению не подлежит. 

С учетом вышеизложенных установленных судом обстоятельств, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истца  в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "СК С.Г.П." в полном объеме. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

 

Судья                                                                                   З.Р. Хазиахметова