107501233_710388  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А59- 1402/2017

г. Южно-Сахалинск

13 ноября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2  к обществу с ограниченной ответственностью «Столетие» о взыскании  6 579 342 рублей неустойки по договору строительного субподряда от  18.05.2015 № 2015-05-18.  

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной  ответственностью «Столетие» к Индивидуальному предпринимателю  ФИО2 о взыскании убытков в размере 31 991,4  рублей, неустойки в размере 5 649,07 рублей. Третье лицо - общество с  ограниченной ответственностью «ГосТ».  

при участии:  

от истца – ФИО2 ( личность удостоверена, полномочия  

подтверждены);представителя ФИО3 по дов. от 19.01.2017; 

от ответчика – представителя ФИО4 по дов. от 16.05.2017;  

ФИО5 по дов. от 04.09.2017; 

от третьего лица – ФИО6 директор ( личность удостоверена,  

полномочия подтверждены); 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Столетие» в  пользу» индивидуального предпринимателя ФИО2  

пени по договору строительного субподряда № 2015-05-18 в размере 40 994 рубля 78 копеек. В удовлетворении остальной части иска – отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Столетие» в  федеральный бюджет государственную пошлину в размере 981 рубль 33  копейки.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в федеральный бюджет государственную пошлину в  размере 17 256 рублей 67 копеек.  

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью  «Столетие» от встречного иска.  

Производство по встречному исковому заявлению Общества с  ограниченной ответственностью «Столетие» к Индивидуальному  предпринимателю ФИО2 о взыскании убытков в  размере 31 991,4 рублей, неустойки в размере 5 649,07 рублей -прекратить.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме  через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья Н.А.Аникина