13_709714  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-3637/2017

г. Южно-Сахалинск

15 ноября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-3637/2017  

по исковому заявлению муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительно- коммерческая фирма «Мира» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании пеней за просрочку сдачи результата работ по  муниципальному контракту в размере 4 345 239 рублей 81 копейка,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительно-коммерческая фирма «Мира» в пользу муниципального  казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск»  «Управление капитального строительства» пени за просрочку сдачи  результата работ по муниципальному контракту № 032-180-15 в размере  850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительно-коммерческая фирма «Мира» в доход федерального бюджета  государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в сумме  44 726 (сорок четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева