АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-42652/2016

29 ноября 2018 года

г. Краснодар

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Алферовской В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Фамед Инжиниринг  

Гмбх»_______________________________________________________________  

к Государственному казенному учреждению «Главное управление  

строительства Краснодарского края» (ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

1022301609307)_______________________________________________________  

к Департаменту строительства Краснодарского края______________________  третье лицо:  

Министерство финансов Краснодарского края___________________________  о взыскании 407 310 967 руб. 33 коп., _________________________________  

Руководствуясь статьями 47,49, 110-112, 167-170, 176, 181, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

1. В удовлетворении ходатайства Министерства финансов Краснодарского  края о замене ненадлежащих ответчиков отказать.  

2. Исковые требования (уточненные) удовлетворить частично.  

3. Взыскать с публично-правового образования - Краснодарский край в лице  Департамента строительства Краснодарского края за счет средств казны  Краснодарского края в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Фамед  Инжиниринг Гмбх» 299 075 819 руб. 28 коп. задолженности, 59 927 317 руб. 29  коп. неустойки за период с 07.05.2014г. по 25.09.2018г., неустойки, начисленной на  сумму задолженности в размере 299 075 819 руб. за период с 26.09.2018г. по день  фактической оплаты задолженности, исходя из 1/600 действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день  просрочки уплаты задолженности, а также 186 723 руб. 10 коп. расходов на оплату  государственной.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

4.В удовлетворении исковых требований к Государственному казенному  учреждению «Главное управление строительства Краснодарского края» отказать.  

5. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную  силу.  

6. Настоящее решение может быть обжаловано в течение месячного срока со  дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Краснодарского края.  

 СУДЬЯ В.В. Алферовская