АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

 

Дело № А37-1023/2018

г. Магадан

27 июля 2018 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи М.В. Ладуха, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 685000, 

<

...>)  

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации  Омсукчанского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Омсукчан, ул.  Ленина, д. 13)  

о взыскании 1 465 250 рублей 43 копеек, судебных расходов в размере 50 000 рублей 00  копеек,  

и встречное исковое заявление Управления жилищно-коммунального хозяйства и  градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 686410, Магаданская область,  Омсукчанский район, пгт. Омсукчан, ул. Ленина, д. 13)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>)  

о взыскании 184 223 рублей 17 копеек 

Руководствуясь статьями 41, 49, 159, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Принять уточнения первоначальных исковых требований в отношении размера  неустойки, изложенные в ходатайстве общества с ограниченной ответственностью «ВМ- 

Гарант» (ОГРН 1084910004376, ИНН 4909101268) от 20.07.2018, а именно считать суммой  неустойки – 130 339 рублей 78 копеек, продолжать начисление неустойки до  фактического исполнения обязательства.  

2. Принять уточнения встречных исковых требований, изложенные в ходатайстве  Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации  Омсукчанского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>). Считать  суммой встречных исковых требований – 179 077 рублей 27 копеек.  

3. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

4. Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства  администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 1 342 372 рублей 00 копеек,  неустойку в размере 130 339 рублей 78 копеек, расходы на оплату услуг представителя в  размере 50 000 рублей 00 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере  27 727 рублей 00 копеек, а всего – 1 550 438 рублей 78 копеек.  

5. Встречные исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства и  градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить в полном объеме.  

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления жилищно-коммунального  хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 179 077 рублей 27 копеек.  

7. Произвести между сторонами зачет встречных требований на сумму 179 077  рублей 27 копеек.  

8. Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства  администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), основной долг в размере 1 163 294 рублей 73 копеек,  неустойку в размере 130 339 рублей 78 копеек, расходы на оплату услуг представителя в  размере 50 000 рублей 00 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере  27 727 рублей 00 копеек, а всего 1 371 361 рубль 51 копейку.  

Продолжать начисление неустойки на сумму долга в размере 1 163 294 рублей 73  копеек исходя из одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день  уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с 28.07.2018 по  

день погашения долга. Исполнительный лист выдать обществу с ограниченной  ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН 1084910004376, ИНН 4909101268) после  вступления решения в законную силу.  

9. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную  государственную пошлину в размере 7 651 рубля 00 копеек, о чем выдать справку на  возврат государственной пошлины после вступления решения в законную силу.  

10. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

11. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом  рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.В. Ладуха