АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-35817/2023

г. Новосибирск

02 мая 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской  области (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к 1) обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой Плюс» 

(ОГРН 

<

***>), г Новосибирск, 2) саморегулируемой организации  ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей  «Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона»  

(ОГРН 

<

***>), г Новосибирск, 

о взыскании неустойки по договору подряда № РТС254А200144 (Д) от  25.06.2020 в размере 448 598 рублей 23 копеек,  

при участии представителей: 

истца – ФИО1 доверенность № 66 от 04.12.2023, диплом, паспорт (до  перерыва);  

ответчиков: 1 - 2) не явились, извещены надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой  Плюс», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с  

саморегулируемой организации ассоциация регионального отраслевого  объединения работодателей «Саморегулируемая организация Строителей  Сибирского региона» в пользу фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской  области неустойку в размере 308 241 рубль 16 копеек, судебные расходы по  уплате государственной пошлины размере 9 165 рублей.  

Возвратить фонду модернизации и развития жилищно-коммунального  хозяйства муниципальных образований Новосибирской области из  федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 2 807  рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк