РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-63841/23-110-523

г. Москва

28 ноября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 28 ноября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АЗИМУТ" (117420, 

<

...>, ЭТ ЦОК ПОМ 4 КОМ 1-6, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "СИП-ЭНЕРГО" (109428, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, ЗАРАЙСКАЯ УЛ., Д. 21, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 2/209, ОФИС 0802, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 15 551 728,5 руб.,

Третье лицо - акционерное общество "ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: 

<

***>),

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от 14.02.2023

от ответчика- ФИО4 по дов.  от  02.12.2022

от АО "ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"- не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АЗИМУТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью  "СИП-ЭНЕРГО" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 788 152,68 руб. задолженности по договору №20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020, 78 815,27 руб. пеней, 8 520 295,97 руб. задолженности по договору подряда №20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 22.09.2020, 852 029,60 руб. пеней, 1 476 760,39 руб. задолженности по договору №21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021, 147 676,04 руб. пеней, 2 670 512,46 руб. задолженности по договору подряда №20-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 12.03.2020, 887 206,34 руб. пеней, 1 046 793,72 руб. задолженности по договору подряда №20-АЗИМУТ/СКОЛ от 12.03.2020, 104 679,38 руб. пенb.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено акционерное общество "ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ. 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск о взыскании 78 815,27 руб. пени по договору подряда №20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020, 852 029,60 руб. пени по договору подряда №20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 22.09.2020, 147 676 руб. пени по  договору подряда №21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью "АЗИМУТ" (Подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью  "СИП-ЭНЕРГО" (Заказчик) были заключены Договоры подряда на выполнение работ по технической инвентаризации, кадастровому учету и регистрации права собственности объектов недвижимого имущества, расположенных на территории инновационного центра «Сколково».

Все работы Истцом выполнены, однако Ответчиком выполненные работы не оплачены, в связи с чем Истец вынужден обратиться в суд настоящим иском.

В соответствии с п. 2.1 Договора № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020 Подрядчик выполняет комплекс работ по технической инвентаризации, кадастровому учету и регистрации права собственности объектов недвижимого имущества, вновь созданных в рамках работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 12 этап строительства (ТП-9, ТП-71, ТП-94. ТП-110, ТП-137. ГП-138, КЛ ТП-9-СП-2, КЛ ТП-9-СП-1, КЛ ТП-71-ТП-77, КЛ ТП-71-СП-12, КЛ ТП-94-СП-9, КЛ ТП-94-ТП-80. КЛ ТП-110-СП-13, КЛ ТП-110-СП-15. КЛ ТП-95-СП-137. КЛ ТП-137-СП-11, КЛ ТП-141-ТП-138. КЛ СП-15-ТП-138).

В соответствии с п. 4.1 Договора (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 28.09.2020 г.) цена Договора является твердой, и составляет 788 152 руб. 68 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. Сторонами подписан Акт № 1 от 20.01.2023 о выполненных работах на сумму 788 152 руб. 68 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось, в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 20.02.2023 г.

Однако к указанному сроку оплата не поступила, в связи с чем Истец вправе требовать пени в соответствии с п. 8.1 Договора.

Сумма пени составляет 27 585 руб. 60 коп. за период с 21.02.2023 г. по 27.03.2023 г.

В соответствии с п. 2.1 Договора  № 20/12-АЗИМУТ/К АД/СКОЛ от 22.09.2020  Подрядчик выполняет комплекс кадастровых работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 12 этап строительства» в составе:

разработка описания местоположения границ, на основании которых вносятся сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (ТП7СП/РП);

мероприятия по согласованию границ охранной зоны с МТУ Ростехнадзора. Состав объектов: (ТП-9, ТП-71, ТП-94. ТП-110, ТП-137, ТП-138. КЛ ТП-9-СП-2, КЛ ТП-9-СП-1, КЛ ТП-71-ТП-77, КЛ ТП-71-СП-12, КЛ ТП-94-СП-9, КЛ ТП-94-ТП-80, КЛ ТП-110-СП-13, КЛ ТП-110-СП-15, КЛ ТП-95-СП-137, КЛ ТП-137-СП-11. КЛ ТП-141-ТП-138. КЛ СП-15-ТП-138).

В соответствии с п. 4.1 Договора (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 28.09.2020 г.) цена Договора является твердой, и составляет 8 520 295 руб. 97 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства.

Сторонами подписан Акт № 1 20.01.2023 г. о выполненных работах на сумму 8 520 295 руб. 97 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 20.02.2023 г.

Однако к указанному сроку оплата не поступила, в связи с чем Истец вправе требовать пени в соответствии с п. 8.1 Договора.

Сумма пеней составляет 298 210 руб. 50 коп. за период с 21.02.2023 г. по 27.03.2023 г.

В соответствии с п. 2.1 Договора № 21/13-АЗИМУ Т/К АД/СКОЛ от 20.08.2021 Подрядчик выполняет комплекс кадастровых работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 13 этап строительства» в составе:

разработка описания местоположения границ, на основании которых вносятся сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (ТП/СП/РП);

мероприятия по согласованию границ охранной зоны с МТУ Ростехнадзора. Состав объектов: (КЛ ТП32-СП4, КЛ ТП32-ТП31. КЛ ТП118-СП15, КЛ ТП118-ТП116, КЛ ТП148-~ ТП147, КЛ ТП148-ТП149, КЛ ТП53-ТП52, КЛ ТП62-ТП61).

В соответствии с п. 4.1 Договора (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 09.09.2021 г.) цена Договора является твердой, и составляет 1 476 760 руб.39 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. Сторонами подписан Акт № 1 от 20.01.2023 г. о выполненных работах на сумму 1 476 760 руб. 39 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком . не предъявлялось в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 20.02.2023 г.

Однако к указанному сроку оплата не поступила, в связи с чем Истец вправе требовать пени в соответствии с п. 8.1 Договора.

Сумма пени составляет 51 686 руб. 60 коп. за период с 21.02.2023 г. по 27.03.2023 г.

В соответствии с п. 2.1 № 20-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 12.03.2020 Договора Подрядчик выполняет комплекс кадастровых работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 11 этап строительства» в составе:

разработка описания местоположения границ, на основании которых вносятся сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (ТП/СП/РП);

мероприятия по согласованию границ охранной зоны с МТУ Ростехнадзора. Состав объектов: (ТП-37, ТП-38. ТП-39, ТП-40, ГЧ 1-145. КЛ Врезка 111-145 в КЛ 20 кВ. СЧ1-5 - ТП-37. КЛ ТП-37 - ТП-38, КЛ ТП-38 - ТП-39. КЛ ТП-39 - П 1-40. КЛ TII 40 - СП-6).

В соответствии с п. 4.1 Договора (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 23.03.2020 г.) цена Договора является твердой, и составляет 5 670 512 руб. 46 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. Сторонами подписан Акт № 1 от 25.05.2020 г. о выполненных работах на сумму 5 670 512 руб. 46 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось, в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 24.06.2020 г.

Оплата работ произведена с просрочкой частично на общую сумму 3 000 000 руб. (22.07.2020 на сумму 1000000 руб., 30.12.2022 на сумму 2000000 руб.)

На дату подачи иска задолженность составляла 2 670 512 руб. 46 коп.

Истец вправе требовать оплаты пени в соответствии с п. 8.1 Договора.

Сумма пени составляет 887 206 руб. 34 коп. за период с 25.06.2020 г. по 27.03.2023 г.

В соответствии с п. 2.1 № 20-АЗИМУТ/СКОЛ от 12.03.2020 Договора Подрядчик выполняет комплекс работ по технической инвентаризации, кадастровому учету и регистрации права собственности объектов недвижимого имущества, вновь созданных в рамках работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 11 этап строительства (ТП-37, ТП-38. ТП-39, ТП-40, ТП-145, КЛ Врезка ТП-145 в КЛ 20 кВ, КЛ СП-18 - ТП-147, КЛ СП-5 - ТП-37. КЛ ТП-37 - ТП-38, КЛ ТП-38 - ТП-39, КЛ ТП-39 - ТП-40, КЛ ТП-40 - СП-6).

В соответствии с п. 4.1 Договора (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 23.03.2020 г.) цена Договора является твердой, и составляет 1 046 793 руб. 72 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. Сторонами подписан Акт № 1 от 25.05.2020 г. о выполненных работах на сумму 1 046 793 руб. 72 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 24.06.2020 г.

Однако к указанному сроку оплата не поступила, в связи с чем Истец вправе требовать пени в соответствии с п. 8.1 Договора.

Сумма пени составляет 104 679 руб. 38 коп. за период с 25.06.2020 г. по 27.03.2023 г.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пункт 1 ст. 711 ГК РФ устанавливает, что если договором подряда не предусмотрена _ предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ, в части взыскания неустойки за просрочку оплаты выполненных работ в части периода начисления неустойки, рассчитывая его по состоянию на дату проведения судебного заседания 21.07.2023.

По Договору подряда № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020 г. 

Сумма основного долга: 788 152 руб. 68 коп.

Реквизиты документа

Выполнено     работ     на сумму, руб.

Оплачено, руб.

Акт№ 1 от 20.01.2023

788 152 руб. 68 коп.

0

Итого

788 152 руб. 68 коп.

0

Сумма пени за период с 21.02.2023 по 21.07.2023: 78 815 руб. 27 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. Сторонами подписан Акт № 1 20.01.2023 г. о выполненных работах на сумму 788 152 руб. 68 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось, в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 20.02.2023 г.

В соответствии с п. 8.1 Договора за нарушение сроков и расчетов в соответствии с п.п. 5.1-5.2 Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного денежного обязательства, начиная с 31 дня нарушения срока расчета.

По Договору подряда № 20/12-АЗИМУ Т/КАД/СКОЛ от 22.09.2020 г.: 

Сумма основного долга: 8 520 295 руб. 97 коп.

Реквизиты документа

Выполнено     работ     на сумму, руб.

Оплачено, руб.

Акт№ 1 от 20.01.2023

8 520 295 руб. 97 коп.

0

Итого

8 520 295 руб. 97 коп.

0

Сумма пени за период с 21.02.2023 г. по 21.07.2023 г.: 852 029 руб. 60 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. 20.01.2023 г. между сторонами подписан Акт № 1 о выполненных работах на сумму 8 520 295 руб. 97 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 20.02.2023 г.

В соответствии с п. 8.1 Договора за нарушение сроков и расчетов в соответствии с пл. 5.1-5.2 Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного денежного обязательства, начиная с 31 дня нарушения срока расчета.

По Договору подряда № 21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021 г. 

Сумма основного долга: 1 476 760 руб. 39 коп.

Реквизиты документа

Выполнено     работ     на сумму, руб.

Оплачено, руб.

Акт№ 1 от 20.01.2023

1 476 760 руб. 39 коп.

0

Итого

1 476 760 руб. 39 коп.

0

Сумма пени за период с 21.02.2023 г. по 21.07.2023 г.: 147 676 руб. 04 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. 20.01.2023 г. между сторонами подписан Акт № 1 о выполненных работах на сумму 1 476 760 руб. 39 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось, в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 20.02.2023 г.

В соответствии с п. 8.1 Договора за нарушение сроков и расчетов в соответствии с п.п. 5.1-5.2 Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного денежного обязательства, начиная с 31 дня нарушения срока расчета.

По Договору подряда № 20-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 12.03.2020 г.

Сумма основного долга: 2 670 512 руб. 46 коп.

Реквизиты документа

Выполнено     работ     на сумму, руб.

Оплачено, руб.

Акт№ 1 от 25.05.2020

5 670 512 руб. 46 коп.

1 000 000 руб.

(ПП      №      1529      от

22.07.2020)

2 000 000 руб.

(ПП     №     3076     от

30.12.2022)

Итого

2 670 512 руб. 46 коп.

3 000 000 руб.

Сумма пени за период с 25.06.2020 по 27.03.2023 г.: 887 206 руб. 34 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. 25.05.2020 г. между сторонами подписан Акт № 1 о выполненных работах на сумму 5 670 512 руб. 46 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось, в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 24.06.2020 г.

В соответствии с п. 8.1 Договора за нарушение сроков и расчетов в соответствии с п.п. 5.1-5.2 Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного денежного обязательства, начиная с 31 дня нарушения срока расчета.

По Договору подряда № 20-АЗИМУТ/СКОЛ от 12.03.2020 г. 

Сумма основного долга: 1 046 793 руб. 72 коп.

Реквизиты документа

Выполнено    работ    на сумму, руб.

Оплачено, руб.

Акт№ 1 от 25.05.2020

1 046 793 руб. 72 коп.

0

0

Итого

1 046 793 руб. 72 коп.

0

Сумма пени за период с 25.06.2020 по 27.03.2023 г.: 104 679 руб. 38 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора Заказчик производит оплату по Договору в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком указанных в п. 5.1 Договора документов.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства. 25.05.2020 г. между сторонами подписан Акт № 1 о выполненных работах на сумму 1 046 793 руб. 72 коп.

Претензий по качеству, объемам и срокам выполненных работ Ответчиком не предъявлялось в связи с чем работы подлежат оплате в срок до 24.06.2020 г.

В соответствии с п. 8.1 Договора за нарушение сроков и расчетов в соответствии с п.п. 5.1-5.2 Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного денежного обязательства, начиная с 31 дня нарушения срока расчета.

Срок оплаты по Договору до 24.06.2020 г.

Между тем, доводы отзыва изучены судом и признаны необоснованными, в силу следующего.

ООО «СИП-энерго» указывало в своем отзыве на первоначальный иск, чтоработы по Договорам, заключенным между Истцом и Ответчиком, не сданы/невыполнены.

Однако, работы выполнены и сданы, что подтверждает сам Ответчик во встречном иске, ссылаясь на Акты выполненных работ при расчете неустойки используя фразу: «работы сданы».

Факт выполнения работ по Договорам также подтверждается позицией Третьего лица (Заказчика).

ООО «СИП-энерго» указывало в отзыве на первоначальный иск, что работы неоплачены, а, соответственно, у ООО «СИП-Энерго» не возникло обязанности по оплатеООО «Азимут».

Все выполненные ООО «Азимут» работы отплачены, конечным Заказчиком в пользу ООО «СИП-энерго», что подтверждает сам Заказчик.

Т.е. ООО «СИП-энерго» приняло выполненные ООО «Азимут» работы, сдало работы Заказчику и получило оплату.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, поскольку они противоречат  представленным доказательствам.

При этом встречный иск подлежит частичному удовлетворению в силу следующего.

22.09.2020 г. между ООО «СИП-энерго» (Истец по встречному иску, Заказчик) и ООО «АЗИМУТ» (Ответчик по встречному иску, Подрядчик) был заключен договор подряда № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ, в соответствии с условиями которого Подрядчик принял на себя обязательство выполнить комплекс работ по технической инвентаризации, кадастровому учету и регистрации права собственности объектов недвижимого имущества, вновь созданных в рамках работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 12 этап строительства (ТП-9, ТП-71, ТП-94, ТП-110, ТП-137, ТП-138, КЛ ТП-9 - СП-2, КЛ ТП-9 - СП-1, КЛ ТП-71 - ТП-77, КЛ ТП-71 - СП-12, КЛ ТП-94 - СП-9, КЛ ТП- 94 - ТП-80, КЛ ТП-110 - СП-13, КЛ ТП-ИО - СП-15, КЛ ТП-95 - СП-137, КЛ ТП-137 - СП-11, КЛ ТП-141 -ТП-138, КЛ СП-15 -ТП-138) в объеме и в сроки, определенных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к настоящему Договору), и передать результат выполненных работ по Договору или его часть Заказчику на материальных носителях, а именно, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях: CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW (графическая часть в формате AutoCAD). (Статья 2 Договора)

Дополнительным соглашением № 1 от «28» сентября 2020 г. стороны согласовали стоимость работ - 788 152,68 руб. (с НДС), срок окончания работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ и стоимости - 30 дней со дня ввода в эксплуатацию.

Акт ввода в эксплуатацию № 20110 был подписан «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» (12 этап)» был подписан приемочной комиссией 30.11.2020 г.

Работы, предусмотренные договором подряда № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020 г. должны были быть окончены и сданы Заказчику до 30.12.2020 г.

Подрядчик выполнил работы с нарушением срока - 20.01.2023 г. Период просрочки с 31.12.2020 г. по 20.01.2023 г. составляет 751 день.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Договором может быть установлена неустойка (п. 1 ст. 394 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п. 8.2 договора подряда № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020 г. Подрядчик, при нарушении договорных обязательств, за нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены невыполненных Этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены невыполненных Этапов работ.

Графиком выполнения работ и стоимости этапы выполнения работ по договору подряда № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020 г. не предусмотрены.

Сумма пени за нарушение сроков окончания работ, подлежащая взысканию с Подрядчика составляет: 788 152,68 руб. х 0,1% х 751 = 591 902,66 руб.

С учетом 10% ограничения, предусмотренного п. 8.2 договора подряда № 20/12-АЗИМУТ/СКОЛ от 22.09.2020 г. сумма пени составляет 78 815,27 руб.

22.09.2020 г. между ООО «СИП-энерго» (Истец по встречному иску, Заказчик) и ООО «АЗИМУТ» (Ответчик по встречному иску, Подрядчик) был заключен договор подряда № 20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ, в соответствии с условиями которого Подрядчик принял на себя обязательство выполнить комплекс кадастровых работ по титулу «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 12 этап строительства» в составе: Разработка описания местоположения границ, на основании которых вносятся  сведения  об  охранных  зонах объектов  электросетевого  хозяйства (ТП/СП/РП/);

Мероприятия по согласованию границ охранной зоны с МТУ Ростехнадзора. Состав объектов: (ТП-9, ТП-71, ТП-94, ТП-110, ТП-137, ТП-138, КЛ ТП-9 - СП-2, КЛ ТП-9 - СП-1, КЛ ТП-71 - ТП-77, КЛ ТП-71 - СП-12, КЛ ТП-94 - СП-9, КЛ ТП-94 - ТП-80, КЛ ТП-110 - СП-13, КЛ ТП-110 - СП-15, КЛ ТП-95 - СП-137, КЛ ТП-137 - СП-11, КЛ ТП-141 -ТП-138, КЛ СП-15 - ТП-138), наименование, объемы, количество, этапы и сроки которых определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к настоящему Договору), и передать результат Заказчику на материальных носителях, а именно в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях: CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW (графическая часть в формате AutoCAD) (статья 2 Договора).

Дополнительным соглашением №1 от «28» сентября 2020 г. стороны согласовали стоимость работ - 8 520 295,97 руб. (с НДС), срок окончания работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ и стоимости - 30 дней со дня регистрации права собственности на объекты.

Согласно выписок из ЕГРН от 25.08.2021 г. и от 31.08.2021 г. на трансформаторные подстанции ТП-9, ТП-71, ТП-94, ТП-110, ТП-137, ТП-138, регистрация права собственности проведена 25.08.2021 г.

Работы,   предусмотренные   договором   подряда   №   20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ   от 22.09.2020 г. должны были быть окончены и сданы Заказчику до 24.09.2021 г.

Подрядчик выполнил работы с нарушением срока 20.01.2023 г. Период просрочки с 25.09.2021г. по 20.01.2023 г. составляет 483 дня.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п. 8.2 договора подряда № 20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 22.09.2020 г. Подрядчик, при нарушении договорных обязательств, за нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены невыполненных Этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены невыполненных Этапов работ.

Графиком выполнения работ и стоимости этапы выполнения работ по договору подряда № 20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 22.09.2020 г. не предусмотрены.

Сумма пени за нарушение сроков окончания работ, подлежащая взысканию с Подрядчика составляет: 8 520 295,97 руб. руб. х 0,1% х 483 =4 115 302,95 руб.

С учетом 10% ограничения, предусмотренного п. 8.2 договора подряда № 20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 22.09.2020 г. сумма пени составляет 852 029,60 руб.

20.08.2021 г. между ООО «СИП-энерго» (Истец по встречному иску, Заказчик) и ООО «АЗИМУТ» (Ответчик по встречному иску, Подрядчик) был заключен договор подряда № 21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ, в соответствии с условиями которого Подрядчик принял на себя обязательство выполнить комплекс кадастровых работ по титулу «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 13 этап строительства» в составе: Разработка описания местоположения границ, на основании которых вносятся сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (ТП/СП/РП/); Мероприятия по согласованию границ охранной зоны с МТУ Ростехнадзора. Состав объектов: (КЛ ТП32-СП4, КЛ ТП32-ТП31, КЛ ТП118-СП15, КЛ ТП118-ТП116, КЛ ТП148-ТП147, КЛ ТП148-ТП149, КЛ ТП53-ТП52, КЛ ТП62-ТП61),наименование, объемы, количество, этапы и сроки выполняемых Работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору), и передать Результат выполненных Работ Заказчику на материальных носителях, а именно, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях: CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW (графическая часть в формате AutoCAD).

Дополнительным соглашением №1 от «09» сентября 2021 г. стороны согласовали стоимость работ - 1 476 760,39 руб. (с НДС), срок окончания работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ и стоимости - 30 дней со дня регистрации права собственности на объекты.

Согласно выписок из ЕГРН от 06.07.2021 и от 29.03.2022 г. право собственности на соединительные пункты СП-4 зарегистрировано 12.01.2022 г, на СП-15 - 06.07.2021 

Работы,   предусмотренные   договором   подряда   №   21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ   от 20.08.2021г. должны были быть окончены и сданы Заказчику до 11.02.2022 г.

Подрядчик выполнил работы с нарушением срока 20.01.2023 г. Период просрочки с 12.02.2022г. по 20.01.2023 г. составляет 343 дня.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Договором может быть установлена неустойка (п. 1 ст. 394 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п. 8.2 договора подряда № 21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021 г. Подрядчик, при нарушении договорных обязательств, за нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены невыполненных Этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены невыполненных Этапов работ.

Графиком выполнения работ и стоимости этапы выполнения работ по договору подряда № 21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021 г. не предусмотрены.

Сумма пени за нарушение сроков окончания работ, подлежащая взысканию с Подрядчика составляет: 1 476 760,39 руб. х 0,1% х 343 = 506 528,81 руб.

С учетом 10% ограничения, предусмотренного п. 8.2 договора подряда № 21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021 г. сумма пени составляет 147 676,00 руб.

Общая сумма пени, подлежащая взысканию с Ответчика по встречному иску по договорам № 20/12-АЗИМУТ/ СКОЛ от 22.09.2020 г., № 20/12-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 22.09.2020 г., № 21/13-АЗИМУТ/КАД/СКОЛ от 20.08.2021 г.:

78 815,27 руб. + 852 029,60 руб. + 147 676,00 руб. = 1 078 520,87 руб.

Вместе с тем суд считает несоразмерным неустойку последствиям нарушения  обязательства и считает необходимым снизить ее до суммы  539 260 руб. 44 коп.(исходя из  5% ограничения) на основании ст. 333  ГК РФ при наличии соответствующего заявления.

При  этом суд отмечает, что неустойка является специальной мерой гражданской ответственности, способствующей исполнению обязательств, которая носит как карательный, так и компенсационный характер. Неустойка, как и другие способы исполнения обязательств, направлена на гарантированное исполнение основного обязательства и на стимулирование должника к надлежащему поведению.

Пунктом 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ» определены критерии установления несоразмерности взыскиваемой неустойки.

Такими критериями в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Также пунктом 42 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что при оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договора).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме. Встречный иск удовлетворить частично-в размере  539 260 руб. 44 коп. В удовлетворении остальной части встречного  иска отказать.

Произвести зачет.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "СИП-ЭНЕРГО" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "АЗИМУТ" ( ОГРН: 

<

***>) 14 502 515 руб. 22 коп. задолженности,  1 531 146 руб. 19 коп. неустойки,  76 974 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью  "СИП-ЭНЕРГО" (ОГРН: 

<

***>)  в федеральный бюджет госпошлину в размере 5 106 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1