АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-12650/2023

г. Ставрополь

12 марта 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

 общества с отграниченной ответственностью «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН  1032305693089, ИНН 2310081959,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт по  проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства», г. Пятигорск,  ОГРН 1182651007615, ИНН 2632110971,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, МКУ «Управление капитального строительства», г. Пятигорск, ИНН 2632811007,  

о взыскании задолженности за выполненные работы по договору на разработку  проектной-сметной документации от 12.07.20211 № 145П в размере 6 734 484 руб., в том  числе НДС 20% в сумме 1 122 414 руб., расходов по уплате госпошлины в сумме  

56 672 руб., 

 и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного  строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1182651007615, ИНН 2632110971,  

 к обществу с отграниченной ответственностью «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН  1032305693089, ИНН 2310081959,  

 о взыскании неустойки в сумме 4 370 680 руб. 12 коп. за период с 01.01.2022 по  12.10.2023, государственной пошлины 44 853 руб.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайств ООО «ФонтанГрад» об отложении судебного  заседания, истребовании у третьего лица документов о передаче ответчиком документов,  выполненных обществом по договору № 145П от 12.07.2021 отказать.  

 В удовлетворении исковых требований ООО «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН  1032305693089, ИНН 2310081959, отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с отграниченной ответственностью «ФонтанГрад», г.  Краснодар, ОГРН 1032305693089, ИНН 2310081959, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного  и мелиоративного строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1182651007615, ИНН 2632110971,  

неустойку в сумме 2 532 165 руб. 98 коп. за период с 0210.2022 по 12.10.2023, в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины 25 986 руб.  

 В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья М.Н.Кузьмина