АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-23467/2024

г. Владивосток

18 февраля 2025 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Семь Футов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 

установил:

ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (истец) обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Семь Футов" (ответчик) о взыскании 2 102 рублей 44 копеек штрафа по договору № РТС225А230021(Д) от 21.04.2023.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств.

Истец, ответчик о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства уведомлены надлежащим образом.

Исковые требования мотивированы нарушением истцом обязанности, предусмотренной пунктом 15.1 Договора, о банковском сопровождении Договора.

Ответчик исковые требования оспорил по основаниям, изложенным в отзыве, также заявил о применении статьи 333 ГК РФ. 

Истец представил возражения на отзыв.

Из материалов дела суд установил следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 утвержден Порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Порядок).

21.04.2023 между фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее также – Фонд, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Семь Футов» (далее также – Подрядчик) заключен договор № РТС225А230021(Д) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа (

<

...>) (далее – Договор).

Разделом 15 Договора предусмотрено условие о банковском сопровождении договора, предусматривающее обеспечение банком на основании договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов такого мониторинга до сведения Заказчика, а также оказание банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых Заказчиком работ (их результатов) условиям сопровождаемого договора.

Указанное условие соответствует пункту 219(1) Порядка, согласно которому Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора о проведении капитального ремонта условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусматривающее обеспечение банком на основании договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора о проведении капитального ремонта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора о проведении капитального ремонта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов такого мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых заказчиком услуг и (или) работ (их результатов) условиям сопровождаемого договора о проведении капитального ремонта.

В соответствии с пунктом 15.2 Договора привлекаемый Заказчиком банк в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование Банк ГПБ (АО).

В целях банковского сопровождения Договора, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора, Подрядчик обязан:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора направить документы в банк, указанный Заказчиком при заключении Договора (далее – «Банк»), для открытия отдельного счета, в соответствии с условиями Банка ГПБ (АО), отраженными в Приложении № 10 к Договору, который будет использоваться исключительно для финансирования расходов по Договору (подпункт 15.3.1 Договора).

Представить Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора реквизиты отдельного счета, который будет использоваться для расчетов по Договору (подпункт 15.3.2 Договора).

Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Договору на отдельном счете, открытом в Банке (подпункт 15.3.3 Договора).

Вместе с тем, подрядчиком в нарушение вышеуказанных условий Договора, отдельный счет в Банке не открыт, информация о реквизитах отдельного счета в адрес Фонда не представлена.

06.10.2023 Фондом в адрес ООО «Семь Футов» была направлена претензия за нарушение подпунктов 15.3.1-15.3.3 Договора (исходящий от 06.10.2023 № 06-исп/05834-пд), согласно которой начислен штраф в размере 2 102 рублей 44 копеек.

Поскольку требование о перечислении штрафных санкций ответчик оставил без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Как следует из статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, под неустойкой (штрафом) понимается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 13.3 Договора, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства и сроков выполнения работ в соответствии с согласованным Сторонами производственным планом выполнения работ (пункт 4.2 Договора)), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Неустойка (штраф, пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 0,1% (одна десятая процента) цены Договора (пункт 13.5 Договора).

Цена Договора определена по результатам электронного аукциона и составляет: 2 102 449 (два миллиона сто две тысячи четыреста сорок девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС (20%) – 350 408 рублей 21 копейка (абзац первый пункта 2.1 Договора).

Размер штрафа по Договору составляет 2 102 рубля 44 копейки (2 102 449,26?0,1%).

Ответчиком в нарушение вышеуказанных условий Договора, отдельный счет в Банке не открыт, информация о реквизитах отдельного счета в адрес Фонда не представлена.

Данный вывод ответчиком не оспорен, доказательств обратного в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представлено.

Расчет штрафа судом проверен, признан арифметически верным, чрезмерности не установлено.

Доводы ответчика судом отклоняются по следующим основаниям.

На основании пунктов 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах" граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Условия договора об обязанности открытия расчётного счета в уполномоченном банковском учреждении и применения штрафных санкций за нарушение указанной обязанности не противоречит действующему законодательству. 

Ссылка ответчика на оформление счета в банковском учреждении судом отклоняется, поскольку расчетный счет открыт в результате исполнения обязательства по иному договору. 

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Семь Футов" в пользу ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 2 102 рубля 44 копейки штрафных санкций, 10 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение 15 дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                            Овчинников В.В.