АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-959/2023

г. Магадан

02 ноября 2023 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Литвиновой Л.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Шматовой М.В., рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению  

Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля  мэрии города Магадана (ОГРН 1054900003366, ИНН 4909013773, адрес: 685000, г.  Магадан, проспект Карла Маркса, д. 62-А)  

к обществу с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ОГРН 12174000195500,  ИНН 7453341178, адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84 Б, офис 7.12)  о понуждении к исполнению обязательств,  

о взыскании 52 727 руб. 25 коп., о продолжении начисления неустойки в отсутствие представителей сторон; 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Требования Департамента строительства, архитектуры, технического и  экологического контроля мэрии города Магадана удовлетворить в полном объеме.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ»  (ОГРН 12174000195500, ИНН 7453341178) в течение 30 рабочих дней с момента  вступления решения в законную силу подготовить и предоставить Департаменту  строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города  Магадана по акту приема-передачи результаты работ по муниципальному контракту от  28.12.2021 № 8112021025, а именно: подготовить межевые планы под среднеэтажную  жилую застройку на каждый объект недвижимости с постановкой на кадастровый учет,  выполненные в соответствии с условиями контракта и пунктом 1.2 Технического задания  к нему.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ»  (ОГРН 12174000195500, ИНН 7453341178) в пользу Департамента строительства,  архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (ОГРН  1054900003366, ИНН 4909013773) штраф размере 1 000 руб. 00 коп., пени в размере 175  872 руб. 65 коп., начисленную за период с 03.10.2022 по 02.11.2023, всего 176 872 руб. 65  коп.  

Продолжить дальнейшее взыскание неустойки, начисляя ее с 03.11.2023 от суммы  1 149 494 руб. 45 коп. по день фактического исполнения обязательств (то есть до даты  подписания акта приемки-передачи оказанных услуг) за каждый день просрочки, исходя  из одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ»  (ОГРН 12174000195500, ИНН 7453341178) в доход федерального бюджета госпошлину  6 306 руб. 00 коп.  

5. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

Судья Л.А. Литвинова