95/2019-4322(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-10476/2018

г. Хабаровск

15 января 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе  

судьи Ж.А. Усенко, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрел в заседании суда дело по иску администрации Литовского  сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, местонахождения: 682620,  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Биробиджанское  землеустроительное предприятие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  местонахождения: 679016, 

<

...>)  

о расторжении муниципального контракта от 06.10.2017г № 2, о взыскании  неустойки в сумме 110 243, 99 рублей  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Биробиджанское землеустроительное предприятие»  

к администрации Литовского сельского поселения Амурского  муниципального района Хабаровского края  

о взыскании 1 053 706 рублей При участии в судебном заседании: 

от администрации – ФИО2, действующего по доверенности № 4 от  24.10.2018г; ФИО3, действующей по доверенности № 6 от  25.12.2018г;  

от ООО «Биробиджанское землеустроительное предприятие» – Гладких  В.Н.,, действующего по доверенности от 03.07.2018г; Гладких Т.В.,  действующей по доверенности от 03.07.2018г;  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначального иска отказать. 

Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с администрации  Литовского сельского поселения Амурского муниципального района  Хабаровского края в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Биробиджанское землеустроительное предприятие» долг в сумме 790 279  рублей 50 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 17 653 рубля и судебные расходы по оплате экспертизы в сумме  22 500 рублей.  

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Ж.А. Усенко