Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18331/2021

10 июня 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  10 июня 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Авин-Маст" (адрес:  Россия 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия В.О. ДОМ 16, КОРПУС 2 ЛИТЕР В, КВАРТИРА 63, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБМОНТАЖ" (адрес:  Россия 195265, 

<

...> ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 32-Н ОФИС 602, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 20.05.2020,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Авин-Маст" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "СПБМОНТАЖ" о взыскании  на общую сумму 3 188 827 руб. 34 коп. неустойки, 30 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

В порядке ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее. 

08 августа 2016 года между обществом с ограниченной ответственностью "ВОК-гарант" (Субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "СПбмонтаж" (Подрядчик) заключен договор подряда № 08/08-1 (далее - Договор № 08/08-1) на выполнение полного комплекса строительных работ по устройству внутренних систем вентиляции на корпусе 1, корпусе 2 (секции 1, 2, 3, 5, 6, 7), автостоянке 1 на объекте строительства Многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 2 (юго-восточнее пересечения с р. Каменка), 3 очередь, кад. № 78:34:0004281: 10660 (далее - Объект).

Согласно разделу 5 Договора № 08/08-1 расчеты за выполненные работы должны производиться в следующем порядке:

В соответствии с п. 5.1.1. Договора № 08/08-1, промежуточные расчеты производятся ежемесячно, исходя из объемов работ, выполненных Субподрядчиком по состоянию на 25 число оплачиваемого месяца на основании документов, подтверждающих приемку у Субподрядчика Подрядчиком работ за оплачиваемый месяц, в следующем порядке:

- 50% от стоимости работ, указанной в утвержденной Подрядчиком форме КСЗ, Подрядчик оплачивает в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком форм КС-2, КС-3 за оплачиваемый месяц и представления счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства;

- 43% от стоимости работ, указанной в утвержденной Подрядчиком форме КСЗ, Подрядчик оплачивает в течение 3 месяцев с указанной выше даты;

- 6,5%) от стоимости работ, указанной в утвержденной Подрядчиком форме КС2, КС-3 (далее - сумма резервирования), Подрядчик оплачивает в срок, предусмотренный пунктом 5.1.2 Договора;

- 0,5% от стоимости работ, указанной в утвержденной Подрядчиком форме КС2, КС-3 (далее - гарантийная сумма). Подрядчик удерживает до истечения предусмотренного пунктом 11.2.1. Договора пятилетнего гарантийного срока на результат работ по Договору и оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты окончания указанного гарантийного срока.

В силу п. 5.1.2. Договора № 08/08-1 окончательный расчет по Договору (включая выплату сумм резервирования) должен быть произведен Подрядчиком после ввода Объекта в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

ООО "ВОК-гарант" надлежащим образом исполнило обязательства по Договору № 08/08-1, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за период с 30.09.2016 г. по 31.07.2018 г.

15 января 2019 г. между обществом с ограниченной ответственностью "ВОК-гарант" (Субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "СПбмонтаж" (Подрядчик) заключен договор подряда № 15/01-1 (далее - Договор № 15/01-1), 25.02.2019 г. - Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 15/01-1, 24.04.2019 г. -Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 15/01-1, 15.04.2019 г. - Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 15/01-1 на выполнение комплекса работ по монтажу и пуско-наладке систем вентиляции корпусов №2, №5 и подземной парковки в осях 1-28/А-ВВ объекта "Многоквартирный дом (дома) со встроенными помещениями, встроенно-пристроенный гараж", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 114, (южнее дома 84, корпус 11, литера А по Петергофскому шоссе), а также иных работ, прямо в Договоре не указанных, но необходимых для выполнения работ на Объекте.

В соответствии с пунктом 3.2 Договора № 15/01-1 оплата выполненных в отчетном месяце работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика до 20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный период, при условии своевременного предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и исполнительной документации, в сроки, предусмотренные Договором.

ООО "ВОК-гарант" надлежащим образом исполнило обязательства по Договору № 15/01-1 и Дополнительным соглашениям к нему, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за период с 26.02.2019 г. по 13.05.2019 г.

Поскольку работы по Договор № 08/08-1, Договору №15/01-1 и Дополнительным соглашениям к нему были приняты ответчиком без замечаний относительно качества, объема и сроков их выполнения, у ООО "СПбмонтаж" в силу статей 328, 702, 711, 746, 753 ГК РФ возникли встречные обязательства перед ООО "ВОК-гарант" по оплате выполненных работ.

Однако в нарушение вышеперечисленных норм и условий указанных Договоров и дополнительных соглашений к ним ответчик свои обязательства по опиате выполненных работ не исполнил, в связи с чем у него перед ООО "ВОК-гарант" образовалась задолженности в размере 18 456 302,42 руб.

18 февраля 2020 года между ООО "ВОК-гарант" (Цедент) и ООО "АВИН-МАСТ" (Цессионарий) заключен договор уступки права требования № 18/02 (далее -Договор цессии).

В соответствии с п. 1.1 Договора цессии Цедент передает, а Цессионарий принимает право требования Цедента к ООО "СПбмонтаж" (Должник) в размере 8 188 796,00 (восемь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, возникшее из обязательств: по Договору подряда № 08/08-1 от Q8.08.2016 г. - в сумме 2 263 926,64 руб., по Договору подряда № 15/01-1 от 15.01.2019 г. - в сумме 5 924 869,36 руб., подтвержденное следующими документами: двухсторонний акт сверки между ООО "СПбмонтаж" и ООО "ВОК-гарант" от 31.12.2019 г.

Таким образом, поскольку Договор цессии по форме и содержанию соответствует требованиям Гражданского Кодекса РФ, переход права требования задолженности по договорам № 08/08-1, № 15/01-1 не противоречит действующему законодательству, замена ООО "ВОК-гарант" на ООО "АВИН-МАСТ" была произведена правомерно и надлежащим кредитором для ответчика стало ООО "АВИН-МАСТ".

Однако, несмотря на то, что факт уступки права требования истцу на сумму 8 188 796 руб. ответчиком не оспаривается, выполненные надлежащим образом работы ООО "СПбмонтаж" по настоящее время не оплатило.

Указанные обстоятельства установлены вступившим в силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08;09.2020, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2021 г. по делу № А56-43607/2020.

В соответствии с п. 1.2 Договора цессии право требования к Должнику уступлено ООО "ВОК-гарант" ООО "АВИН-МАСТ" в объеме, существовавшем на момент заключения Договора цессии, включая сумму основного долга, все подлежащие начислению вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет неустойки проверен судом и признан обоснованным.

Также, истцом заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. 00 коп.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, в частности, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Представленными документами подтверждается несение истцом судебных расходов в заявленном размере в связи с рассмотрением настоящего дела.

В рассматриваемом случае оценка разумности взыскиваемых судебных расходов не является произвольной, дана судом с учетом фактических обстоятельств дела, характера заявленного спора, степени сложности дела, объема совершенных по нему процессуальных действий.

На основании изложенного, суд считает заявленные расходы разумными и подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца. 

С учетом изложенного исковые требования истца подлежат удовлетворению в  полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СПБМОНТАЖ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Авин-Маст" неустойку на общую сумму 3 188 827 руб. 34 коп., а также 38 944 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 30 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.