391/2019-48407(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-8845/2018

24 мая 2019 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сергеевой С.Л., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании после перерыва,  объявленного 23.05.2019 в порядке статьи 163 АПК РФ, дело по исковому  заявлению  

акционерного общества «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская  атомная станция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 513 180 руб. 33 коп.,  и по встречному иску  

общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская  атомная станция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о признании договора на выполнение строительно-монтажных работ от  09.06.2016 № 62668 расторгнутым.  

В судебном заседании приняли участие представители: 

от истца по первоначальному иску - Суликашвили А.М. по доверенности от  26.06.2017,  

от ответчика по первоначальному иску - не явился, извещен надлежащим  образом, после перерыва ФИО3 по доверенности от 12.02.2018  

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Российский  концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»  в лице филиала «Курская атомная станция» к обществу с ограниченной  ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» о взыскании  неустойки в размере 513 180 руб. 33 коп. отказать.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Курчатовское строительно-монтажное управление» к акционерному обществу  «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на  атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» о признании  договора на выполнение строительно-монтажных работ от 09.06.2016 № 62668  расторгнутым удовлетворить.  

Признать договор на выполнение строительно-монтажных работ от  09.06.2016 № 62668, заключенный между акционерным обществом «Российский  концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»  в лице филиала «Курская атомная станция» и обществом с ограниченной  ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление»  расторгнутым.  

Взыскать с акционерного общества «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская  атомная станция» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Курчатовское строительно-монтажное управление» расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию  в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом  

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Сергеева С.Л.