1012/2020-122556(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-2490/2020

г. Чебоксары

02 декабря 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии  в составе судьи Коркиной О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Архитектурная фирма "Сфера",  ОГРН:1032129010000 ИНН:2129051397, 428015, 

<

...>  

к акционерному обществу "Городское управление капитального строительства",  ОГРН:1162130058914 ИНН:2130172822, 428000, 

<

...>  

о взыскании 762343 руб. 13 коп., при участии от истца: ФИО2 по доверенности от 26.02.2019, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества "Городское управление капитального  строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Архитектурная фирма "Сфера" 739 492 (Семьсот тридцать девять тысяч четыреста  девяносто два) рубля 80 копеек долга, 41 929 (Сорок одна тысяча девятьсот  двадцать девять) рублей 24 копейки неустойки за период с 16.05.2019 по  02.12.2020, 18 628 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

 Взыскать с акционерного общества "Городское управление капитального  строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Архитектурная фирма "Сфера" неустойку за период с 03.12.2020 по день  фактической оплаты долга, начислив ее на оставшуюся сумму долга по ставке  

0,01% за каждый день просрочки, но не более 558 070 руб. 76 коп. (600 000 руб. –  41 929 руб. 24 коп.)  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурная  фирма "Сфера" из федерального бюджета 1 032 (Одна тысяча тридцать два) рубля  государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением № 32 от  02.03.2020.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина