АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

14 декабря 2021 года

Дело № А33-5564/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 07 декабря 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 14 декабря 2021  года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Малофейкиной Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ассоциация специальной противопожарной обороны» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности, неустойки, неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами,

в присутствии в судебном заседании:

от истца (посредством сервиса онлайн-заседание Картотеки арбитражных дел): ФИО1, действующей на основании доверенности от 26.02.2021,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

установил:

федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 9» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Ассоциация специальной противопожарной обороны» (далее – ответчик) о взыскании 1 074 872,87 руб. - неустойка по договору; 1 074 872,87 руб. - неосновательное обогащение; 20 748,57 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.06.2020 по 27.11.2020, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения за период с 28.11.2020 по дату фактической оплаты.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, в обоснование заявленных требований сослался на доводы, изложенные в исковом заявлении, письменных пояснениях. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 9» (генподрядчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация специальной противопожарной обороны» (субподрядчиком) заключен договор субподряда от 29.11.2013 №4618-2911-1, по условиям которого Подрядчик осуществляет оплату, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а субподрядчик выполняет работы по монтажу системы пожаротушения корпуса 2 в осях Н/1-Н/5/1-19 на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства ОАО "ЦКБ «Геофизика» в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и другими условиями договора.

Согласно пункту 3.1 договора цена составляет 21 625 226,34 руб. 

Пунктом 4.3 договора предусмотрено, что оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком ежемесячно в течение 25 календарных дней после получения денежных средств от заказчика на основании подписанных подрядчиком и оформленных субподрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригинала счета, счета-фактуры. Акты приемки выполненных работ (форма № КС - 2) заполняются на основании данных о фактически выполненных в отчетном периоде работах. При расчете стоимости выполненных Работ указывается стоимость, полученная путем умножения базисных цен на индексы пересчета, установленные Локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 и 4.2 к Договору). Индексы пересчета устанавливаются едиными на весь период действия договора. В срок окончания Работ (дата подписания Итогового акта приемки работ) субподрядчик выставляет подрядчику счет-фактуру на выполненные работы.

Согласно пункту 4.4 договора оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом договора до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от цены договора. Оставшаяся часть цены договора будет выплачена субподрядчику при окончательном расчете. Окончательный расчет по настоящему договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной в приложении №2 к настоящему договору (пункт 4.5 договора). 

Согласно пункту 4.6 договора за оказываемые подрядчиком услуги, субподрядчик производит отчисления в размере 6% (шесть процентов) от стоимости выполненных работ. Ежемесячно подрядчик в течение 2-х рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 направляет субподрядчику акт об оказании генподрядных услуг (Приложение №5 к Договору). Субподрядчик в течение 2-х рабочих дней должен подписать акт об оказании услуг и направить его подрядчику. Счета-фактуры за оказанные подрядчиком услуги предоставляются подрядчиком ежемесячно в срок не позднее 5 (пяти) дней после подписания сторонами акта об оказании услуг, при этом в акте об оказании услуг и счете-фактуре указывается номер и дата договора. Оплата за оказанные подрядчиком услуги производится субподрядчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) календарных дней после получения денежных средств от подрядчика за выполненные субподрядчиком работы, подписания акта об оказании услуг и выставления подрядчиком счета на оплату за оказанные услуги. Не подписание субподрядчиком акта оказанных услуг, в равной степени как и не направление подписанного акта подрядчику, не является основанием для не оплаты оказанных подрядчиком услуг. Фактом оказания услуг подрядчиком является факт подписания сторонами акты выполненных работ по форме КС-2. В случае не подписания/не направления акта об оказании подрядчиком услуг в согласованный договором срок, размер отчислений определяется расчетным способом путем вычисления установленного сторонами процента отчислений в денежном выражении от выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 с последующим выставлением счета-фактуры на оплату субподрядчику.

Согласно пункту 4.8 договора по окончании исполнения обязательств по договору субподрядчик в течение 10-ти банковских дней представляет подрядчику акт сверки расчетов по форме, установленной приложением №3 к настоящему договору.

Пунктом 5.1 договора стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного срока): Дата начала работ - дата, следующая за днем заключения договора. Дата окончания работ - не позднее «31» декабря 2013 года.  Окончание работ по договору оформляется подписанием сторонами итогового акта приемки выполненных работ. Датой выполнения всех обязательств по договору является дата окончания гарантийных обязательств субподрядчика.

Согласно пункту 12.1.1 договора сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-ба), акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Пунктом 16.2 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одного (1%) процента от стоимости невыполненных в срок работ. 

Согласно пункту 17.1 договора настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств сторон предусмотренных договором.

В рамках исполнения обязательств по договору заказчиком произведена оплата на сумму 21 270 178,79 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и актами на услуги генподряда. 

Между заказчиком и подрядчиком подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2016, из которого следует, что задолженность ответчика в пользу истца составляет 1 074 842,87 руб.

Предприятие «Главное военно-строительное управление № 9» направило в адрес ответчика претензию от 27.05.2020 с требованием вернуть сумму неотработанного аванса, и процентов за пользование чужими денежными средствами. Претензия направлена истцом ответчику посредством почтовой связи 11.06.2020, о чем, соответственно, копия квитанции ФГУП "Почта России" и сформированный на официальном сайте ФГУП "Почта России" отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 11519145083640.

Оставление обществом «Ассоциация специальной противопожарной обороны» изложенных в названной претензии требований без удовлетворения, послужило основанием для обращения истца  в суд с настоящими исковыми требованиями о взыскании суммы аванса в части, превышающей стоимость выполненных работ, неустойки за просрочку выполнения работ и процентов за пользование чужими денежными средствами, расчет которых произведен  после момента расторжения договора.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключен договор, правоотношения по которым  регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании положений пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (пункт 2 статьи 708 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

При этом, в силу положений статьи 423 ГК РФ предполагается эквивалентность встречного предоставления сторон по договору подряда, в связи с чем в случае выполнения подрядчиком работ на сумму меньшую, чем была уплачена заказчиком, у подрядчика возникает обязательство по возврату излишне полученных денежных средств.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В рамках исполнения обязательств по договору заказчиком произведена оплата на сумму 21 270 178,79 руб. 

В подтверждение факта выполнения ответчиком подрядных работ в материалы дела представлены акты формы КС-3 от 05.12.2013, от 05.12.2014. Платежным поручением от 15.01.2014 ответчик возвратил истцу гарантийный депозит в размере 1 466 117 руб. 

Между заказчиком и подрядчиком подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2016, из которого следует, что задолженность ответчика в пользу истца составляет 1 074 842,87 руб.

Ответчик, возражая против исковых требований, заявил о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о взыскании задолженности, неустойки и процентов.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ заинтересованному лицу в течение определенного законом срока (исковая давность) предоставляется защита нарушенного права. Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. В соответствии со ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Согласно ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

В силу статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями.

Согласно пункту 17.1 договора настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств сторон предусмотренных договором.

По условиям договора (пункт 4.8) по окончании исполнения обязательств по договору субподрядчик в течение 10-ти банковских дней представляет подрядчику акт сверки расчетов по форме, установленной приложением №3 к настоящему договору.

Оценив условия договора (пункт 4.8 и 17.1)  по правилам статьи 431 ГК РФ суд приходит к выводу о том, что подписание акта сверки расчетов по форме, установленной приложением №3 к настоящему договору, свидетельствует об окончании исполнения обязательств по договору.

Поскольку после подписания итогового акта сверки по состоянию на 30.06.2016 (по форме приложения №3) истец не требовал от ответчика предоставить встречное удовлетворение в виде выполнения работ на сумму неосвоенного аванса, иные документы, в т.ч. ежеквартальные акты в соответствии с п. 12.1.4 договора сторонами не составлялись, о размере неосвоенного аванса и возникновении на стороне ответчика неосновательного обогащения в размере 1 074 872, 87 руб.  истец узнал при подписании акта сверки по окончанию исполнения обязательств – 30.06.2016. 

Исковое заявление поступило в арбитражный суд Красноярского края посредством системы «Мой Арбитр» 04.03.2021, то есть срок исковой давности на момент обращения истца с настоящим иском  истек.

С учетом изложенного исковые требования о взыскании неосновательного обогащения  являются необоснованными и удовлетворению не подлежат в связи с пропуском истцом срока исковой давности.

Поскольку в ходе судебного разбирательства судом установлена необоснованность исковых требований в части долга, то оснований для взыскания неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов,  начисленных на долг по дату фактического исполнения обязательства, также не имеется.

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При подаче искового заявления о взыскании задолженности в размере 1 074 872,87 руб. - неустойка в размере 1 074 872,87 руб., 20 748,57 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами истцу надлежало уплатить государственную пошлину в размере 33 852 руб. При этом истцу при обращении в суд предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

Принимая во внимание факт предоставления истцу при обращении в суд отсрочки по уплате  государственной пошлины, а также отказ в  удовлетворении исковых требований,  суд приходит к выводу о том, что с истца взысканию в доход  федерального бюджета  подлежит государственная пошлина в размере 33 852 руб.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 33 852  руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.А. Малофейкина