АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 22.05.2019 г.)

Дело № А82-2431/2019

г. Ярославль

05 июня 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Максимовой Д.М. 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Общества с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно-строительная компания" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Северный поток" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   103021.73  руб.

при участии:

от истца – ФИО2 – представитель по доверенности от 20.04.2019 г.

от ответчика – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно - строительная компания" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Северный поток" о взыскании 103 021 руб. 73 коп., в том числе 96 562 руб. задолженность по оплате выполненных работ, 6 459 руб. 73 коп. проценты, о продолжении начисления процентов по день фактического исполнения обязательства.

Истец в судебном заседании требования поддержал.

Ответчик в заседание не явился, отзыв на иск не представил. Определение арбитражного суда о времени и месте рассмотрения дела возвращено отделением почтовой связи без вручения с отметкой «истек срок хранения», в порядке ст. 123 АПК РФ ответчик извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. В ходе судебного рассмотрения спора ответчик определения суда получал. Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на официальном сайте 18.04.2019г.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 22.05.2019 г. до 13 час. 10 мин.

Информация о перерыве размещена на информационном стенде, официальном сайте суда (публикация 16.05.2019г. 13:55:17 МСК). Дополнительно определение суда направлено ответчику по электронной почте.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

10.08.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Северный поток" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно - строительная компания" /Подрядчик/ заключен договор подряда № 8/2017-ОБ-Р, согласно п.п. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 которого Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по нанесению дорожной разметки при ремонте автомобильной дороги Ярославль - Заячий Холм - в/д «Иваново - Писцово -Гаврилов-Ям - Ярославль» (до дер. Шопша), км 12+946 - км 14+004, км 14+654 - км 15+597 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области; в соответствии с Выборкой из проекта, Ведомостью объемов и стоимости работ, (приложение № 1), Календарным планом выполнения работ (приложение № 2), Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (приложение № 4), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. Место выполнения работ: Ярославль - Заячий Холм - а/д «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям -Ярославль» (до дер. Шопша) км 12+946 - км 14+004, км 14+654 - км 15+597. Цена Договора по выполнению работ по нанесению дорожной разметки при ремонте автомобильной дороги Ярославль - Заячий Холм - а/д «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль» (до дер. Шопша), км 12+946 - км 14+004, км 14+654 - км 15+597 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области составляет 96562,00 (Девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе ВДС18% в сумме 14029,80 рублей. Оплата работ в рамках настоящего Договора осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме кс-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме кс-3. Оплата работ производится в российских рублях по безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки выполнения работ по нанесению дорожной разметки при ремонте автомобильной дороги Ярославль - Заячий Холм - а/д «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль» (до дер. Шопша), км 12+946 - км 14+004, км 14+654 - км 15+597 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области- начало выполнения работ: второй рабочий день, следующий за днем заключения договора; окончание выполнения работ - не позднее 31 августа 2017 года.

Во исполнение условий заключенного договора истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 96 562 руб.

Претензией от 29.05.2018 г. истец просил оплатить задолженность в полном объеме. Согласно проставленной отметке претензия получена 29.05.2018 г.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования в части основного долга подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В  силу ч.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, в том числе Актом о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ, подписанными без разногласий, ответчиком не оспаривается. 

Возражения ответчиком не заявлены. 

Согласно п.3.1 ст. 70 АПК РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены. 

При имеющихся обстоятельствах требования истца о взыскании стоимости выполненных работ в сумме  96 562 руб. являются обоснованными,  подлежат удовлетворению. 

В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Факт просрочки исполнения денежного обязательства подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается. При указанных обстоятельствах требование о взыскании процентов, продолжении начисления процентов  являются обоснованными, соответствуют ст. 395 ГК РФ.

По расчету истца сумма процентов за период с 01.01.2018 г. по 26.11.2018 г. составляет 6 459 руб. 73 коп.

Расчет ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен, судом проверен. 

В расчете истцом неверно определена начальная дата исчисления процентов.

В соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Согласно п. 3.1 договора срок оплаты выполненных работ составляет 60 дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме кс-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме кс-3. Представленный в материалы дела акт выполненных работ подписан со стороны истца и ответчика 01.11.2017 г., что сторонами не оспаривается.

Срок оплаты по контракту наступает 01.01.2018 г., на что указывает истец. 01.01.2019г. является нерабочим днем.

С учетом положений ст. 193 ГК РФ последним днем исполнения является 09.01.2018 г., просрочка оплаты работ подлежит исчислению с 10.01.2018 г.

По расчету суда сумма неустойки составляет 6 275 руб. 21 коп. за период с 10.01.2018 г. по 26.11.2018 г. 

В заявленном размере проценты подлежат взысканию с ответчика.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате госпошлины по делу относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Северный поток"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно-строительная компания" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 96 562 руб. задолженность, 6 275 руб. 21 коп. проценты, 4 084 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Продолжить начисление процентов на сумму задолженности с 27.11.2018г. до момента фактического исполнения обязательства с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Бессонова И.Ю.