209/2020-14305(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-2397/2019

04 марта 2020 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Техноресурс-Сервис» (ИНН  

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная  компания «Мастер-Класс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору  строительного подряда от 05.09.2017г. № 05-09 РС за период с 09.12.2017г. по  24.12.2018г. в размере 641 695,15 руб. и убытков в размере 1 187 146 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ,   

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Техноресурс-Сервис» удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО ««Инвестиционно-строительная компания «Мастер-Класс»  в пользу ООО «Техноресурс-Сервис» неустойку за просрочку выполнения работ  по договору строительного подряда от 05.09.2017г. № 05-09 РС за период с  09.12.2017г. по 24.12.2018г. в размере 641 695,15 руб., убытки в размере  545 450,85 руб. и 24 871 руб. расходов по оплате государственной пошлины по  делу.  

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать. 

2. Возвратить ООО «Техноресурс-Сервис» из федерального бюджета 17 руб.  излишне уплаченной государственной пошлины (платежное поручение № 33 от  26.02.2019г.).  

3. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при  

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного  сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 13:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна