АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27-3555/2019

город Кемерово

14 мая 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем Трифоновой Е.С.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Стройтехнология», г. Новосибирск, ИНН  4218107775, ОГРН 1104218001590  

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства2», г. Новосибирск, ИНН 4253032258, ОГРН 1164253050081  

о взыскании долга, неустойки 

при участии в заседании: от истца – Костантян Л.Л., доверенность от 18.12.2018,  удостоверение адвоката, от ответчика - не явились, извещались,  

руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

Прекратить производство по делу в части исковых требований о взыскании с  общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства-2»  245691,25 руб. долга в связи с отказом истца от иска в части и принятием отказа судом.  

Удовлетворить исковые требования в остальной части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального  строительства-2» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Стройтехнология» 24569,12 руб. неустойки, 2000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» справку на  возврат из федерального бюджета 6472 руб. государственной пошлины, излишне  уплаченной на основании платежного поручения № 3287 от 08.02.2019.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный  суд Кемеровской области.  

Судья А.Е. Логинова