АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

 

15 декабря 2023 года

Дело № А74-8098/2023

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 9 688 руб. 78 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.06.2023 № 23Ае/23с за период с 30.08.2023 по 14.09.2023.

 

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

1.    Иск удовлетворить частично: взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 8 943 (восемь тысяч девятьсот сорок три) руб. 49 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.06.2023 № 23Ае/23с за период с 30.08.2023 по 14.09.2023 (с применением ключевой ставки Банка России 12%).

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

2.    Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 1 846 (одну тысячу восемьсот сорок шесть) руб. государственной пошлины.

3.    Взыскать с муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» в доход федерального бюджета 154 (сто пятьдесят четыре) руб. государственной пошлины.

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

 

Судья

С.М. Тропина