48_6233374 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-32555/17

12 сентября 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Гермес» к  обществу с ограниченной ответственностью «Спика Инжиниринг» о взыскании  неустойки по договорам строительного подряда,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спика  Инжиниринг» в пользу общества с ограниченной ответственностью проектно- строительная компания «Гермес» неустойку в размере 50000 рублей, в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины 2000 рублей, а всего  52000 рублей.  

В иске в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный  суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская