1/2022-72585(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-4239/2021

г. Благовещенск

12 сентября 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Великолукский завод металлоконструкций 60» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Министерству здравоохранения Амурской области  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 52 294 199, 56 руб., в том числе 

51 330 049, 52 руб. основного долга по государственному контракту от 14.05.2020 № 10,  964 150, 04 руб. неустойки согласно пункту 9.4. контракта за период с 08.04.2021 по  21.07.2021, с продолжением начисления неустойки с 22.07.2021 по день фактического  исполнения обязательства  

и по встречному исковому заявлению Министерства здравоохранения Амурской области 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Великолукский завод металлоконструкций 60» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) об уменьшении цены государственного контракта от 14.05.2020 № 10 на  поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов с  жилым помещением для медицинского работника, заключенного между министерством  здравоохранения Амурской области и ООО «Великолукский завод металлоконструкций  60», на сумму 90 479 901,90 руб. и взыскании 39 149 852 руб. (с учетом уточнения)  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Уменьшить цену контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных  фельдшерско-акушерских пунктов с жилым помещением для медицинского работника от  14.05.2020 № 10, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью  «Великолукский завод металлоконструкций 60» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  и Министерством здравоохранения Амурской области (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), на 90 479 901,90 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Великолукский завод  металлоконструкций 60» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Министерства  здравоохранения Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

неосновательное обогащение в размере 39 149 852 руб., судебные расходы по оплате  экспертизы в размере 488 500 руб., всего 39 638 352 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Великолукский завод  металлоконструкций 60» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину за рассмотрение встречного иска в размере  

200 000 руб. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья Е.В.Иванова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.12.2021 20:54:43

Кому выдана Иванова Елена Васильевна