9/2017-105928(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-12193/2017

г. Тюмень

12 декабря 2017 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Игошиной Е.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества  «Ямалкоммунэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Правильное и экономичное строительство Тюмени»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 644 013 руб. 02 коп.  задолженности и пени, а также пени по день фактической оплаты долга,  

при участии в судебном заседании представителей: данные в протоколе.  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Правильное и экономичное  строительство Тюмени» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного  общества «Ямалкоммунэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 223 654 руб.  52 коп. основного долга, 420 358 руб. 50 коп. договорной неустойки (пени) за период  

с 19.04.2017 по 04.09.2017, 29 440 руб. возмещение судебных расходов по уплате  государственной пошлины, всего 1 673 453 руб. 02 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Правильное и экономичное  строительство Тюмени» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного  общества «Ямалкоммунэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) договорную  неустойку (пени) на сумму 1 223 654 руб. 52 коп. в размере 0,3% за каждый день  просрочки, начиная с 05.09.2017 по день фактической оплаты долга.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской  области.  

 Судья Игошина Е.В.  

Код для входа в режим ограниченного доступа: