1 2111125_6050204  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-30979/21

г. Уфа

23 ноября 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

О.А., рассмотрев дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ"  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании задолженности в размере 9 874 086 руб. 59 коп., проценты за  

пользование чужими денежными средствами, начиная с 06.01.2021 по день фактического  

исполнения обязательства (с учетом устного уточнения) по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ"  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 21 165 292 руб. 04 коп. (с учетом уточнения) 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "АНИ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) задолженность в размере 9 874 086 руб. 59 коп.  

Встречный иск с учетом уточнения общества с ограниченной ответственностью  "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "АНИ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  неустойку в размере 900 000 руб. В удовлетворении остальной части отказать.  

В результате ретроспективного зачета указанных требований взыскать с общества с  ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная  

компания "АНИ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в 8 974 086  руб. 59 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию  на 31.03.2022 г. в размере 588 644 руб. 15 коп. с продолжением начисления в соответствии  со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 01.04.2022 по  день фактического исполнения обязательства, за исключением периода действия  моратория, установленного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О  введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами», судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 72 370  руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "АНИ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  судебные расходы по оплате госпошлины в размере 128 826 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в  размере 16 805 руб., уплаченную по платежному поручению № 1167 от 31.03.2022 г.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного  суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Шамсутдинов Э.Р.