9_943538  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-4438/2019

г. Южно-Сахалинск

23 января 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «МасСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «КонТек- Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 198 565  рублей 76 копеек неустойки по договору подряда от 13.12.2017 № КТ-Св  044,  

встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «КонТек-Сервис» о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «МасСтрой» задолженности в сумме 487 157. 90 рублей  по договору подряда от 13.12.2017 № КТ-Св 044, а также пени за  просрочку оплаты по договору в сумме 160 191,02 рубля,  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.10.2019 года (копия  диплома представлена), ФИО3 по доверенности от 10.01.2017  года (копия диплома представлена),  

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 16.07.2019 года  (копия диплома представлена),  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КонТек- Сервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой»  198 565 рублей 76 копеек неустойки по договору подряда от 13.12.2017   № КТ-Св 044 и 6 957 рублей судебных расходов по оплате  государственной пошлины, а всего 205 522 (двести пять тысяч пятьсот  двадцать два) рубля 76 копеек.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью  «КонТек-Сервис» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «МасСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «КонТек-Сервис» 487 157 рублей 90 копеек задолженности по договору  

подряда от 13.12.2017 № КТ-Св 044 и 160 191 рубля 02 копейки пени, а  всего 608 348 рублей 92 копейки.  

Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и встречных  требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «МасСтрой» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «КонТек-Сервис» 402 826 (четыреста две тысячи  восемьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «МасСтрой» в федеральный бюджет 15 167 рублей государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова