АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

26 января 2021 года

 

Дело № А33-20211/2020

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 19 января 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 26 января 2021 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петракевич Л.О., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 28.07.2013, адрес: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ланит-Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 27.03.2012, адрес: 660020, 

<

...>)

о взыскании задолженности, пени,

при участии в судебном заседании:

от истца (в Арбитражном суде Кемеровской области): ФИО1 – представителя по доверенности от 31.01.2019 (до перерыва),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Захаровой, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Градлан» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Ланит-Сибирь» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по денежным обязательствам в сумме 2 201 408, 17 руб., пени в размере 225 279 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07 июля 2020 года возбуждено производство по делу.

Определением от 16.11.2020 принято встречное исковое заявление для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

14 января 2021 года от общества «ГрадЛан» в материалы дела поступило ходатайство о выделении из дела № А33-20211/2020 встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Ланит-Сибирь» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» неустойки в размере 239 210,12 руб. в отдельное производство для раздельного рассмотрения с основным требованием.

Определением от 19 января 2021 года судом выделено в отдельное производство встречное требование общества с ограниченной ответственностью «Ланит-Сибирь» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» неустойки в размере 239 210,12 руб.,  выделенному делу присвоен № А33-1024/2021.

Представитель истца в судебном заседании 15 января 2021 года поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик по первоначальному иску, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в заседание не направил. Несмотря на удовлетворение судом ходатайства ответчика об участии в заседании 15.01.2021 в онлайн-режиме, ответчик на связь не вышел. В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

В судебном заседании 15.01.2021 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации объявлялся перерыв до 19.01.2021 (14 час. 00 мин.). После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

11 мая 2018 года между обществом с ограниченной ответственностью «Ланит-Сибирь» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» (исполнитель) заключен договор на создание и модернизацию структурированной кабельной системы №СКС-291217ЛС/ГЛ, по условиям которого исполнитель обязуется в соответствии с условиями договора, заказами (форма приведена в приложении № 2 договора), техническими требованиями к структурированным кабельным системам заказчика (приложение № 1 к договору), а также техническими требованиями к заказам, с использованием своего оборудования, инструмента и материалов для организации систем кабельных каналов и кабеленесущих конструкций, а также всех необходимых расходных материалов для выполнения монтажных работ (стяжки, маркировочный материал, расходные материалы для монтажных инструментов и т.д.), выполнить работы по созданию и модернизации  структурированных кабельных систем с существующим объемом менее 1 000 портов. СКС включает в себя медные порты категории 5е и электрические розетки (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора предельная (максимальная) стоимость договора за период его действия составляет 6 393 540 руб.

Оплата выполненных работ, включая стоимость материалов, по каждому производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (если подписан сторонами без ведомости замечаний), либо акта устранения недостатков, составляемого после устранения недостатков, указанных в ведомости замечаний, подписанных сторонами по результатам приема-передачи результата работ в отношении каждого и получения соответствующего счета от исполнителя (пункт 3.8.1 договора).

Согласно пункту 5.4 договора в случае нарушения срока оплаты, предусмотренного договором, заказчик выплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

В случае возникновения между заказчиком и исполнителем споров и разногласий, вытекающих из договора или связанных с его исполнением, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет не более 15 рабочих дней с момента её направления (пункт 9.1 договора).

В случае, если стороны не придут к окончательному соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края (пункт 9.2 договора).

Во исполнение условий договора подряда истцом выполнены и приняты ответчиком работы на сумму 13 646 641,77 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.06.2018  на сумму 98 731,24 руб., от 16.07.2018 № 2 на сумму 27 132,83 руб., от 06.08.2018 № 3 на сумму 820 767,97 руб., от 01.08.2018 № 4 на сумму 272 904,87 руб., от 06.08.2018 № 5 на сумму 222 558,96 руб., от 08.08.2018 № 6 на сумму 306 292,15 руб., от 10.09.2018 № 7 на сумму 239 514,24 руб., от 25.09.2018 № 8 на сумму 90 442,75 руб., от 25.09.2018 № 9 на сумму 190 317,87 руб., от 25.09.2018 № 10 на сумму 452 353,83 руб., от 25.09.2018 № 11 на сумму 79 587,70 руб., от 25.09.2018 № 12 на сумму 130 228,58 руб., от 17.10.2018 № 13 на сумму 451 453,25 руб., от 25.10.2018 № 14 на сумму 117 367,54 руб., от 28.11.2018 № 15 на сумму 791 374,08 руб., от 28.11.2018 № 16 на сумму 236 954,71 руб., от 28.11.2018 № 17 на сумму 242 009,17 руб., от 28.11.2018 № 18 на сумму 581 214,34 руб., от 20.12.2018 № 19 на сумму 192 110,37 руб., от 20.12.2018 № 20 на сумму 162 416,70 руб., от 20.12.2018 № 21 на сумму 74 848,20 руб., от 25.01.2019 № 22 на сумму 122 773,61 руб., от 25.01.2019 № 23 на суму 550 678,78 руб., от 27.02.2019 № 24 на сумму 54 942,84 руб., от 27.02.2019 № 25 на сумму 147 587,99 руб., от 27.02.2019 № 26 на сумму 20 349,63 руб., от 28.03.2019 № 27 на сумму 357 268,26 руб., от 29.03.2019 № 28 на сумму 444 365,23 руб., от 15.04.2019 № 28/1 на сумму 658 663,94 руб., от 19.04.2019 № 29 на сумму 249 393,58 руб., от 26.04.2019 № 30 на сумму 136 202,60 руб., от 29.04.2019 № 30/1 на сумму 588 805,66 руб., от 22.05.2019 № 31 на сумму 20 029,79 руб., от 29.05.2019 № 32 на сумму 27 132,84 руб., от 29.05.2019 № 33 на сумму 5 577,22 руб., от 29.05.2019 № 34 на сумму 49 898,78 руб., от 20.06.2019 № 35 на сумму  78 608,16 руб., от 20.06.2019 № 36 на сумму 49 441,72 руб., от 15.07.2019 № 37 на сумму 58 648,64 руб., от 15.07.2019 № 38 на сумму 40 095,62 руб., от 15.07.2019 № 39 на сумму 22 454,45 руб., от  24.07.2019 № 40 на сумму 14 969,64 руб., от  24.07.2019 № 41 на сумму 910 005,22 руб., от 26.08.2019 № 42 на сумму 207 787,50 руб., от 26.08.2019 № 43 на сумму 152 191,29 руб., от 30.08.2019 № 44 на сумму 19 959,52 руб., от 23.09.2019 № 45 на сумму 109 585,16 руб., от 23.09.2019 № 46 на сумму 94 807,69 руб., от 21.10.2019 № 47 на сумму 162 797,04 руб., от 22.10.2019 № 47-1 на сумму 25 200 руб., от  22.10.2019 № 47-2 на сумму 324 800 руб., от 23.10.2019 № 48 на сумму 47 482,48 руб., от 24.10.2019 № 48-1 на сумму 56 526,76 руб., от 25.10.2019 № 49 на сумму 174 645,77 руб., от 25.10.2019 № 50 на сумму 99 487,08 руб., от 20.11.2019 № 51 на сумму 738 502,01 руб., от 25.11.2019 № 52 на сумму 79 838,06 руб., от  09.12.2019 № 53 на сумму 260 199,72 руб., от 16.12.2019 № 54 на сумму 104 009,22 руб., от 16.12.2019 № 55 на сумму 274 443,31 руб., от 169.12.2019 № 56 на сумму 27 444,34 руб., от 16.12.2019 № 57 на сумму 110 792,44 руб., от 18.12.2019 № 58 на сумму 22 454,45 руб., от 25.01.2020 № 59 на сумму 27 444,34 руб., от 23.01.2020 № 60 на сумму 42 960,33 руб., от 31.01.2020 № 61 на сумму 59 878,55 руб., от 31.01.2020 № 62 на сумму 14 969,64 руб., от 25.02.2020 № 63  на сумму 19 959,52 руб.

Работы заказчиком оплачены частично на сумму 11 445 233,60 руб., что подтверждается платежными поручениями от 26.07.2018 № 1286 на сумму 98 731,24 руб., от 07.08.2018 № 1404 на сумму 27 132,83 руб., от 24.08.2018 № 1586 на сумму 820 767,97 руб., от 08.10.2018 № 1945 на сумму 452 353,83 руб., от 15.10.2018 № 2066 на сумму 349 402,15 руб., от 19.10.2018 № 2099 на сумму 852 487,98 руб., от 30.10.2018 № 2227 на сумму 329 956,99 руб., от 20.11.2018 № 2374 на сумму 117 367,54 руб., от 07.12.2018 № 2546 на сумму 451 453,25 руб., от 14.12.2018 № 2635 на сумму 818 169,05 руб., от 18.12.2018 № 2697 на сумму 100 000 руб., от 28.12.2018 № 2822 на сумму 933 383,25 руб., от 05.02.2019 № 184 на сумму 192 110,37 руб., от 11.02.2019 № 232 на сумму 237 264,90 руб., от 14.03.2019 № 501 на суму 54 942,84 руб., от 18.03.2019 № 531 на сумму 20 349,63 руб., от 09.04.2019 № 618 на сумму 122 773,61 руб., от 15.04.2019 №709 на сумму 147 587,99 руб., от 23.04.2019 № 761 на сумму 45 000 руб., от 14.05.2019 № 850 на сумму 505 678,78 руб., от 17.05.2019 № 933 на сумму 444 365,23 руб., от 04.06.2019 № 1053 на сумму 249 393,58 руб., от 14.06.2019 № 1178 на сумму 136 202,60 руб., от 26.06.2019 № 1296 на сумму 357 268,26 руб., от 13.08.2019 № 1626 на сумму 180 789,73 руб., от 29.08.2019 № 1764 на сумму 37 424,09 руб., от 05.09.2019 № 1834 на сумму 200 000 руб., от 24.09.2019 № 2007 на сумму 306 531,76 руб., от 30.09.2019 № 2076 на сумму 1 882 156,03 руб., от 07.11.2019 № 2474 на сумму 204 392,85 руб., от 03.12.2019 № 2693 на сумму 187 997,04 руб., от 20.02.2020 № 434 на сумму 79 838,98 руб., от 26.03.2020 № 691 на сумму 110 792,44 руб., от 08.05.2020 № 999 на сумму 14 969,64 руб., от 11.06.2020 № 1335 на сумму 22 454,45 руб.

В связи с частичной оплатой выполненных работ на стороне ответчика образовалась задолженность в сумме 2 201 408,17 руб. (13 646 641,77 – 11 445 233,60).

В подтверждение наличия указанной задолженности истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ, подписанные сторонами без замечаний, от 22.10.2019 № 156 на сумму 324 800 руб., от 23.10.2019 № 150 на сумму 47 482,48 руб., от 24.10.2019 № 154 на сумму 56 526,76 руб., от 25.10.2019 № 139 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 140 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 145 на сумму 29 939,27 руб., от 25.10.2019 № 146 на сумму 24 949,39 руб., от 25.10.2019 № 147 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 148 на сумму 14 969,64 руб., от 25.10.2019 № 152 на сумму 24 949,39 руб., от 25.10.2019 № 153 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 141 на сумму 18 088,56 руб., от 25.10.2019 № 142 на сумму 18 088,56 руб., от 25.10.2019 № 143 на сумму 22 610,70 руб., от 25.10.2019 № 144 на сумму 22 610,70 руб., от 25.10.2019 № 151 на сумму 18 088,56 руб., от 20.11.2019 № 157 на сумму 738 502,01 руб., от 09.12.2019 № 163 на сумму 260 199,72 руб., от 16.12.2019 № 161 на сумму 27 132,84 руб., от 16.12.2019 № 162 на сумму 31 654,98 руб., от 16.12.2019 № 164 на сумму 27 132,84 руб., от 16.12.2019 № 165 на сумму 18 088,56 руб., от 16.12.2019 № 166 на сумму 274 443,31 руб., от 18.12.2019 № 170 на сумму 22 454,45 руб., от 2501.2020 № 171 на сумму 14 969,64 руб., от 25.01.2020 № 173 на сумму 7 484,82 руб., от 25.01.2020 № 174 на сумму 4 989,88 руб., от 23.01.2020 № 172 на сумму 42 960,33 руб., от 31.01.2020 № 175 на сумму 44 908,91 руб., от 31.01.2020 № 176 на сумму 14 969,64 руб., от 25.02.2020 № 178 на сумму 19 959,52 руб.

В связи с неоплатой стоимости выполненных работ в установленном договором размере истец обратился к ответчику с претензией от 27.02.2020 №18с об оплате 2 405 999,04 руб. задолженности.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  о взыскании задолженности по денежным обязательствам в сумме 2 201 408, 17 руб., пени в размере 225279 руб.

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, указав на наличие встречных требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что заключенный между сторонами договор является по своей правовой природе договором подряда и регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Из системного толкования положений статей 702, 711, 720, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, по результатам которой составляется акт о приемке выполненных работ с указанием их видов и стоимости по форме КС-2. Именно на подрядчика возложена обязанность по предъявлению выполненных работ заказчику для их приемки.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Во исполнение условий договора подряда истцом выполнены и приняты ответчиком работы на сумму 13 646 641,77 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.06.2018  на сумму 98 731,24 руб., от 16.07.2018 № 2 на сумму 27 132,83 руб., от 06.08.2018 № 3 на сумму 820 767,97 руб., от 01.08.2018 № 4 на сумму 272 904,87 руб., от 06.08.2018 № 5 на сумму 222 558,96 руб., от 08.08.2018 № 6 на сумму 306 292,15 руб., от 10.09.2018 № 7 на сумму 239 514,24 руб., от 25.09.2018 № 8 на сумму 90 442,75 руб., от 25.09.2018 № 9 на сумму 190 317,87 руб., от 25.09.2018 № 10 на сумму 452 353,83 руб., от 25.09.2018 № 11 на сумму 79 587,70 руб., от 25.09.2018 № 12 на сумму 130 228,58 руб., от 17.10.2018 № 13 на сумму 451 453,25 руб., от 25.10.2018 № 14 на сумму 117 367,54 руб., от 28.11.2018 № 15 на сумму 791 374,08 руб., от 28.11.2018 № 16 на сумму 236 954,71 руб., от 28.11.2018 № 17 на сумму 242 009,17 руб., от 28.11.2018 № 18 на сумму 581 214,34 руб., от 20.12.2018 № 19 на сумму 192 110,37 руб., от 20.12.2018 № 20 на сумму 162 416,70 руб., от 20.12.2018 № 21 на сумму 74 848,20 руб., от 25.01.2019 № 22 на сумму 122 773,61 руб., от 25.01.2019 № 23 на суму 550 678,78 руб., от 27.02.2019 № 24 на сумму 54 942,84 руб., от 27.02.2019 № 25 на сумму 147 587,99 руб., от 27.02.2019 № 26 на сумму 20 349,63 руб., от 28.03.2019 № 27 на сумму 357 268,26 руб., от 29.03.2019 № 28 на сумму 444 365,23 руб., от 15.04.2019 № 28/1 на сумму 658 663,94 руб., от 19.04.2019 № 29 на сумму 249 393,58 руб., от 26.04.2019 № 30 на сумму 136 202,60 руб., от 29.04.2019 № 30/1 на сумму 588 805,66 руб., от 22.05.2019 № 31 на сумму 20 029,79 руб., от 29.05.2019 № 32 на сумму 27 132,84 руб., от 29.05.2019 № 33 на сумму 5 577,22 руб., от 29.05.2019 № 34 на сумму 49 898,78 руб., от 20.06.2019 № 35 на сумму  78 608,16 руб., от 20.06.2019 № 36 на сумму 49 441,72 руб., от 15.07.2019 № 37 на сумму 58 648,64 руб., от 15.07.2019 № 38 на сумму 40 095,62 руб., от 15.07.2019 № 39 на сумму 22 454,45 руб., от  24.07.2019 № 40 на сумму 14 969,64 руб., от  24.07.2019 № 41 на сумму 910 005,22 руб., от 26.08.2019 № 42 на сумму 207 787,50 руб., от 26.08.2019 № 43 на сумму 152 191,29 руб., от 30.08.2019 № 44 на сумму 19 959,52 руб., от 23.09.2019 № 45 на сумму 109 585,16 руб., от 23.09.2019 № 46 на сумму 94 807,69 руб., от 21.10.2019 № 47 на сумму 162 797,04 руб., от 22.10.2019 № 47-1 на сумму 25 200 руб., от  22.10.2019 № 47-2 на сумму 324 800 руб., от 23.10.2019 № 48 на сумму 47 482,48 руб., от 24.10.2019 № 48-1 на сумму 56 526,76 руб., от 25.10.2019 № 49 на сумму 174 645,77 руб., от 25.10.2019 № 50 на сумму 99 487,08 руб., от 20.11.2019 № 51 на сумму 738 502,01 руб., от 25.11.2019 № 52 на сумму 79 838,06 руб., от  09.12.2019 № 53 на сумму 260 199,72 руб., от 16.12.2019 № 54 на сумму 104 009,22 руб., от 16.12.2019 № 55 на сумму 274 443,31 руб., от 169.12.2019 № 56 на сумму 27 444,34 руб., от 16.12.2019 № 57 на сумму 110 792,44 руб., от 18.12.2019 № 58 на сумму 22 454,45 руб., от 25.01.2020 № 59 на сумму 27 444,34 руб., от 23.01.2020 № 60 на сумму 42 960,33 руб., от 31.01.2020 № 61 на сумму 59 878,55 руб., от 31.01.2020 № 62 на сумму 14 969,64 руб., от 25.02.2020 № 63  на сумму 19 959,52 руб.

Работы заказчиком оплачены частично на сумму 11 445 233,60 руб., что подтверждается платежными поручениями от 26.07.2018 № 1286 на сумму 98 731,24 руб., от 07.08.2018 № 1404 на сумму 27 132,83 руб., от 24.08.2018 № 1586 на сумму 820 767,97 руб., от 08.10.2018 № 1945 на сумму 452 353,83 руб., от 15.10.2018 № 2066 на сумму 349 402,15 руб., от 19.10.2018 № 2099 на сумму 852 487,98 руб., от 30.10.2018 № 2227 на сумму 329 956,99 руб., от 20.11.2018 № 2374 на сумму 117 367,54 руб., от 07.12.2018 № 2546 на сумму 451 453,25 руб., от 14.12.2018 № 2635 на сумму 818 169,05 руб., от 18.12.2018 № 2697 на сумму 100 000 руб., от 28.12.2018 № 2822 на сумму 933 383,25 руб., от 05.02.2019 № 184 на сумму 192 110,37 руб., от 11.02.2019 № 232 на сумму 237 264,90 руб., от 14.03.2019 № 501 на суму 54 942,84 руб., от 18.03.2019 № 531 на сумму 20 349,63 руб., от 09.04.2019 № 618 на сумму 122 773,61 руб., от 15.04.2019 №709 на сумму 147 587,99 руб., от 23.04.2019 № 761 на сумму 45 000 руб., от 14.05.2019 № 850 на сумму 505 678,78 руб., от 17.05.2019 № 933 на сумму 444 365,23 руб., от 04.06.2019 № 1053 на сумму 249 393,58 руб., от 14.06.2019 № 1178 на сумму 136 202,60 руб., от 26.06.2019 № 1296 на сумму 357 268,26 руб., от 13.08.2019 № 1626 на сумму 180 789,73 руб., от 29.08.2019 № 1764 на сумму 37 424,09 руб., от 05.09.2019 № 1834 на сумму 200 000 руб., от 24.09.2019 № 2007 на сумму 306 531,76 руб., от 30.09.2019 № 2076 на сумму 1 882 156,03 руб., от 07.11.2019 № 2474 на сумму 204 392,85 руб., от 03.12.2019 № 2693 на сумму 187 997,04 руб., от 20.02.2020 № 434 на сумму 79 838,98 руб., от 26.03.2020 № 691 на сумму 110 792,44 руб., от 08.05.2020 № 999 на сумму 14 969,64 руб., от 11.06.2020 № 1335 на сумму 22 454,45 руб.

В связи с частичной оплатой выполненных работ на стороне ответчика образовалась задолженность в сумме 2 201 408,17 руб. (13 646 641,77 – 11 445 233,60).

В подтверждение наличия указанной задолженности истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ, подписанные сторонами без замечаний, от 22.10.2019 № 156 на сумму 324 800 руб., от 23.10.2019 № 150 на сумму 47 482,48 руб., от 24.10.2019 № 154 на сумму 56 526,76 руб., от 25.10.2019 № 139 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 140 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 145 на сумму 29 939,27 руб., от 25.10.2019 № 146 на сумму 24 949,39 руб., от 25.10.2019 № 147 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 148 на сумму 14 969,64 руб., от 25.10.2019 № 152 на сумму 24 949,39 руб., от 25.10.2019 № 153 на сумму 19 959,52 руб., от 25.10.2019 № 141 на сумму 18 088,56 руб., от 25.10.2019 № 142 на сумму 18 088,56 руб., от 25.10.2019 № 143 на сумму 22 610,70 руб., от 25.10.2019 № 144 на сумму 22 610,70 руб., от 25.10.2019 № 151 на сумму 18 088,56 руб., от 20.11.2019 № 157 на сумму 738 502,01 руб., от 09.12.2019 № 163 на сумму 260 199,72 руб., от 16.12.2019 № 161 на сумму 27 132,84 руб., от 16.12.2019 № 162 на сумму 31 654,98 руб., от 16.12.2019 № 164 на сумму 27 132,84 руб., от 16.12.2019 № 165 на сумму 18 088,56 руб., от 16.12.2019 № 166 на сумму 274 443,31 руб., от 18.12.2019 № 170 на сумму 22 454,45 руб., от 2501.2020 № 171 на сумму 14 969,64 руб., от 25.01.2020 № 173 на сумму 7 484,82 руб., от 25.01.2020 № 174 на сумму 4 989,88 руб., от 23.01.2020 № 172 на сумму 42 960,33 руб., от 31.01.2020 № 175 на сумму 44 908,91 руб., от 31.01.2020 № 176 на сумму 14 969,64 руб., от 25.02.2020 № 178 на сумму 19 959,52 руб.

Таким образом, задолженность заказчика перед подрядчиком составила 2 201 408,17 руб.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал на наличие возражений против удовлетворения исковых требований, при этом основания для отказа в удовлетворении исковых требований не привел, контррасчет задолженности в материалы дела не представил.

В соответствии с положениями статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, непредставление доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (правовая позиция сформулирована в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11, от 08.10.2013 №12857/12).

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании 2 201 408,17 руб. основного долга является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени в сумме 225 279 руб., начисленных за неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафов, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 5.4 договора в случае нарушения срока оплаты, предусмотренного договором, заказчик выплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Учитывая, что материалами дела доказан факт просрочки оплаты выполненных работ, истцом при расчете суммы пени, подлежащей ко взысканию с ответчика, применено положение пункта 5.4 договора об ограниченной ответственности (применении 10 %), заявленное требование о взыскании неустойки в размере 225 279 руб. признается судом обоснованным.

На основании вышеизложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 34007 руб.

Платежным поручением от 22.06.2020 № 360 истцом уплачена государственная пошлина в размере 35 709 руб.

Учитывая результат рассмотрения настоящего спора (удовлетворение исковых требований в полном объеме), судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. При этом излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 702 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании справки арбитражного суда.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 28.07.2013, адрес: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ланит-Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 27.03.2012, адрес: 660020, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 28.07.2013, адрес: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>) задолженность в размере 2 201 408, 17 руб., пени в размере 225 279 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 007 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ГрадЛан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 28.07.2013, адрес: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>) из федерального бюджета  1 702 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению №360 от 22.06.2020.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Л.О. Петракевич