АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-2082/2019

г. Уфа

15 января 2020 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "УФАНАШДОМ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Акционерному обществу "Международный аэропорт "Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) Третье лицо: Общество с ограниченной 

ответственностью "Спецэмаль огнезащита" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 1 426 462 руб. 45 коп. 

и по встречному иску Акционерного общества "Международный аэропорт  "Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "УФАНАШДОМ" (ИНН 0273917090, ОГРН 1170280074656) о взыскании 318 227руб.81коп. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск Общества с ограниченной ответственностью "УФАНАШДОМ"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Акционерного общества "Международный аэропорт "Уфа"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "УФАНАШДОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) сумму основного долга по договору строительного подряда   № М-649/18 от 07.09.2018 г. в размере 1 396 513руб.92коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами за период с 24.12.2018 г. по  03.04.2019 г. в размере 29 058 руб. 97 коп., судебные расходы на оплату услуг  представителя в размере 59 964 руб.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Встречные исковые требования Акционерного общества  "Международный аэропорт "Уфа" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "УФАНАШДОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества "Международный аэропорт "Уфа" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму неустойки за нарушение сроков  выполнения работ по договору строительного подряда № М-649/18 от  07.09.2018 г. за период с 17.11.2018 г. по 17.12.2018 г. в размере 240 611 руб.  27 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7  081 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет взысканных с Акционерного общества  "Международный аэропорт "Уфа" и Общества с ограниченной  ответственностью "УФАНАШДОМ" денежных сумм и в результате зачета  взыскать с Акционерного общества "Международный аэропорт "Уфа" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "УФАНАШДОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) задолженность в размере 1 237 844 руб. 62 коп.  

Взыскать с Акционерного общества "Международный аэропорт "Уфа"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета по  первоначальному иску госпошлину в сумме 27 248 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "УФАНАШДОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета по первоначальному иску госпошлину в сумме 17  руб.  

Взыскать с Акционерного общества "Международный аэропорт "Уфа"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Межрегиональная лаборатория судебной экспертизы"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства за  производство экспертизы в размере 39 892 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "УФАНАШДОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональная лаборатория  судебной экспертизы" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные  средства за производство экспертизы в размере 108 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов