107501133_997261  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

( резолютивная часть)

Дело № А59-6237/2019

г. Южно-Сахалинск

22 июля 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной  С.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Коваль В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП  310650128100033, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «СахалинСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании задолженности в размере 4 172 856 рублей и  неустойки в размере 3 238 137 рублей 80 копеек по договору  строительного подряда № 06-010/2017 от 17.05.2017,  

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью  «СахалинСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Индивидуальному предпринимателю ФИО1  (ОГРНИП 310650128100033, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в  размере 893 189 рублей 87 копеек по договору строительного подряда №  06-010/2017 от 17.05.2017,  

третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора - АО «Сахалинское ипотечное агентство»,  

при участии: 

от ИП ФИО1 – представитель ФИО2 по доверенности от 10.10.2019 (сроком на три года), диплом о  наличии высшего юридического образования представлен (в судебном  заседании 16.07.2020),  

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, 

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить и взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» в  пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1  основной долг в размере 4 172 856 рублей, неустойку в размере 1 600 000  рублей, а всего – 5 772 856 рублей.  

Встречные исковые требования удовлетворить и взыскать с  Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест»  неустойку в размере 400 000 рублей, судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 20 864 рубля, а всего – 420 864 рубля.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований  на сумму 420 864 рубля.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «СахалинСтройИнвест» в пользу Индивидуального предпринимателя  ФИО1 5 351 992 рубля.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «СахалинСтройИнвест» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 60 055 рублей за рассмотрение первоначального иска в  суде первой инстанции.  

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со  дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.Ф. Дудина