1206/2023-160226(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-18084/2022

г. Оренбург

10 августа 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  

Сиваракши В.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью "Центр  реставрации и градостроительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Проектное  бюро "Ордер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  суммы неосновательного обогащения в размере 36 000,0 рублей,  взыскании штрафа в размере 40 000,0 рублей, неустойки за период с  01.09.2021 года по 23.06.2022 года, с 30.06.2022 года по 22.09.2022 года в  размере 38 580,0 рублей, третьи лица - акционерное общество  "Межобластное научно-реставрационное художественное управление"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), индивидуальный  предприниматель ФИО2 (ОГРНИП 317505000034767,  ИНН 

<

***>), руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171 и 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектное  бюро "Ордер" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр  реставрации и градостроительства" сумму неосновательного обогащения в  размере 36 000,0 рублей по договору от 16.05.2021 года № 18/2021 с  учетом дополнительного соглашения № 1 от 24.06.2022 года, штраф в  размере 30 000,0 рублей, неустойку за период с 01.09.2021 года по  31.03.2022 года в размере 25 440,0 рублей, судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 3 541 рублей.  

 2. В остальной части исковых требований отказать. 

 3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Центр  реставрации и градостроительства" из федерального бюджета излишне  уплаченную государственную пошлину в размере 6 000 рублей, выдав  справку.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня  его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (www.18aaс.ru).  

Судья В.И. Сиваракша