110/2018-95250(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-6276/2018

г. Хабаровск

16 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  место нахождения: 680000, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Сибпромстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место  нахождения: 656002, 

<

...>, кабинет  203, 204, 206)  

о взыскании 3 976 456 руб. 72 коп. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Сибпромстрой» в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6»  

неустойку за период с 10.08.2016 по 16.07.2018 в размере 2 199 828 руб. 24  коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Сибпромстрой» в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6»  неустойку начиная с 17.07.2018 по день фактической оплаты долга, исходя из  суммы долга 6 424 001 руб. 17 коп. и ставки для начисления неустойки в  размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей в  соответствующий период.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Сибпромстрой» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 33 999 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин